第一章 谈判公告

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

第一章 谈判公告

德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程，现经德宏州财政局采购管理部门批准采用竞争性谈判的方式采购，并由德宏州人民医院委托云南宏业招标咨询有限责任公司进行招标代理，欢迎具有合法有效经营资格且有合同履行能力的供应商参加谈判。 一、项目简介

1.采购项目：德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程 2.交易编号：DHCG（竞）2016—016（D）

3.建设内容：机房扫描间射频屏蔽工程、磁屏蔽工程、装饰工程、效能测试、提供精密空调并安装等内容。

4.采购预算： 32.87万元。 5.工期要求：30天。

二、谈判响应人资格要求

1、参加本项目投标的谈判响应人应具备建筑装修装饰工程专业承包三级及以上、具有独立法人资格。提供下列证明材料：

（1）投标单位的施工资质等级证书、（2）企业营业执照、企业组织机构代码证、税务登记证（三证合一的企业只需提供合并后的证件）、（3）法定代表人资格证明书和授权委托书原件、代表人身份证、（4）施工企业安全生产许可证、（5）精密空调生产厂家的ISO9001和ISO14001认证证书、(6)提供三年内已完工的屏蔽工程合同二份。

2、谈判响应人须具有履行合同和服务承诺所必需的人员、场地和相关设施； 3、本项目不接受联合体谈判。

4、谈判响应人所投货物、服务应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对谈判响应人或其投标产品有强制性规定或要求的，则谈判响应人及投标产品必须符合相应规定或要求。 三、其它要求：

在我州政府集中采购货物的价格必须低于同类货物的市场平均价格，一经举报查实未遵从上述条款，超过本地货物均价的取消中标资格。 四、报名及领取谈判文件的时间、地点、方式

1、报名及领取谈判文件时间：2016年7月21日至2016年7月28日，上午：8：

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司 第1页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

00-11：30，下午：14：30—17：30（节假日除外）。

2、谈判文件领取地点：德宏州公共资源交易中心（芒市中缅友谊馆二楼）。领取竞争性谈判文件时必须提供（1）投标单位的施工资质等级证书（复印件加盖公章）；（2）企业营业执照、企业组织机构代码证、税务登记证（三证合一的企业只需提供合并后的证件复印件加盖公章）；（3）法定代表人资格证明书和授权委托书原件、代表人身份证（复印件）；（4）拟任本工程建造师证书及安全生产考核合格证书（复印件加盖公章）；（5）施工企业安全生产许可证（复印件加盖公章）；（6）基本账户开户许可证复印件（加盖公章）；(7)提供三年内已完工的屏蔽工程合同二份。（复印件加盖公章）（报名时招标代理机构不提供的文件、资料进行审查，谈判响应人是否具备投标资格，以评审委员会审查结果为准。）

五、 递交投标文件时间、投标截止及开标时间、开标地点

1．递交响应文件截止时间及谈判会议时间：2016年8月4日下午15：00时； 2．递交响应文件地点及谈判会议地点：德宏州公共资源交易中心第三会议室（中缅友谊馆二楼）。

六、 相关费用及保证金

1．相关费用：投标单位须交纳谈判文件编制成本费陆佰元整（600.00元），招标代理服务费由成交供应商支付，招标代理费按计价格[2002]1980号相关标准收取。

2．投标保证金：人民币陆仟元整（6000.00元）。投标保证金请于投标截止前从谈判响应人基本账户以电汇或转账方式汇达指定账户：

开户银行：中国银行德宏州阔时路支行 户名：德宏州公共资源交易中心 账号：135614598493 财务室联系电话：0692-2275638

七、公告发布的媒体

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司 第2页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

本公告在德宏州公共资源交易中心网站（http://www.dhggzy.yn.gov.cn）、德宏州政府信息公开门户网站、云南省公共资源交易信息网。 八、采购人、招标代理机构联系方式

采购人：德宏州人民医院

联系人及联系方式：杨先生 13988266983 地址：德宏州芒市勇罕街13号

招标代理机构：云南宏业招标咨询有限责任公司

联系人及联系方式：李女士 0692-2106160、0692-2106160（传真） 地址：德宏州芒市阿露窝罗路13号

云南宏业招标咨询有限责任公司 2016年7月20日

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司 第3页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

第二章谈判须知

有意合作的谈判响应人请认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。谈判响应人没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应，将为谈判响应人带来风险，有可能导致其谈判被拒绝，或被认定为无效谈判。 一、总则

（一）适用范围：本谈判文件适用于本谈判文件所述项目的政府采购。 （二）定义：

1.“采购人”是指：德宏州人民医院。

2.“招标代理机构”是指：云南宏业招标咨询有限责任公司。

3．“谈判响应人”是指接受邀请并向招标代理机构提交谈判响应文件的供应商。 二、不论谈判的结果如何，谈判响应人应承担所有与编写和提交谈判响应文件有关的费用。

参加谈判所发生的其他费用：招标代理服务费由成交供应商全额支付。 招标代理费按计价格[2002]1980号相关标准收取。 三、知识产权

1．采购人在中华人民共和国境内使用成交货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由谈判响应人承担。

2．谈判报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

四、关于关联企业。法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目的谈判。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。 五、此项目不接受联合体谈判。 六、谈判保证金。

1．谈判响应人应按谈判文件规定的金额和期限交纳谈判保证金，谈判保证金作为谈判文件的组成部分。

2．谈判响应人从谈判响应人的基本账户用转账或电汇到德宏州公共资源交易中心指定账户。

3．未按上述要求提交谈判保证金的谈判将被视为谈判无效。（★提示：为避免因谈判保证金未达账而导致谈判被拒，建议至少提前二个工作日转账。）

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司 第4页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

4．若无质疑或投诉，未成交的谈判响应人保证金，在成交通知书发出后5个工作日内计利息退还；如有质疑或投诉，将在质疑或投诉处理完毕后计利息退还。

5．成交人的谈判保证金在与采购单位签订合同后5个工作日内计息退还。 6．发生以下情况之一，谈判保证金将不予退还 ： （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； （2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）采购文件规定的其他情形。 七、谈判响应文件编制要求

（一）谈判响应人应仔细阅读采购文件的所有内容，按谈判文件的要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性。

（二）语言和计量单位。谈判文件及谈判响应人和谈判方就谈判交换的文件和来往信件，应以中文书写。除在谈判文件的技术规范要求中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（三）若谈判响应人所投货物、服务、工程的要求与采购方的要求有偏离的，谈判响应人应逐项提供产品配置列表和技术偏离说明，作为谈判的依据。

（四）谈判响应人应保证在交货时提供货物和服务合格性的证明文件及完整的技术资料，进口产品必须保证设备的来源合法，在交货时须提供该设备的海关报关资料。（进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品。）

（五）谈判响应文件构成。谈判响应文件由下列部分构成，应按统一格式填写打印（谈判文件规定要签名的地方除外），并按以下顺序装订成册。

1．谈判报价（唱标）一览表 2．竞标承诺书

3．法定代表人资格证明及谈判响应人法定代表人授权书 4、工程预算书 5．资格证明材料

6．产品主要技术指标及参数情况说明 7．服务承诺书（格式自拟） 8．供应商综合情况

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司 第5页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

9．拟派项目负责人简历表 10.主要施工管理人员表

11．竞标人（企业）在建和近3年已竣工主要工程情况 12.投入本工程主要机械和检测设备表

13.谈判文件要求以及谈判响应人认为有必要提供的资料

以上除注名需用复印件（加盖单位公章）外，其余均为原件（签字加盖单位公章） （六）报价要求

1、各谈判人应根据工程情况、建筑市场行情，施工期间可能出现的各类风险因素

（包括材料价格涨价、政策性调价等），以及各施工企业自身承受能力报出工程量清单综合单价和投标总价。因合同为固定单价合同，（拦标价-投标总价）/拦标价的百分比将做为优惠比例，实际支付竣工结算价款=竣工结算金额-（竣工结算金额×优惠比例）。

2、工程报价应包括招标范围内规定的所有工作内容的设备材料费、施工安装费、税金、运输保险等。

3、招标单位认为竞标人已全面充分了解了本工程施工现场所有情况，谈判人中标后不得以任何理由对中标价格提出修改。如谈判人对招标人提供的工程量清单发生遗漏工程子目或工程量的，将视为优惠，今后该项工程费用不予增加。如有重大漏项，谈判领导小组有权作废标处理。招标人提供的工程量清单序号和内容不得擅自改动，否则作废标处理。

4、工程量清单中的序号不得前后变更，否则谈判领导小组有权作废标处理。 5、本次投标报价一律以工程量清单计价中的投标总价为准（大写）。出现两个或两个以上投标总价的，将作废标处理。竞标人递交投标文件后至开标前，招标人拒绝接受竞标人以调价函等方式的调价声明。

6、如发生设计变更引起新的工程量增减，由承包人编制综合单价，报发包人上级审计部门审定。

7、本工程暂无甲供材料发生，如有在合同中具体约定。

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司 第6页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

8、按设备清单的品牌组成总报价，同时列出设备单价。

9、施工用水、电费按施工天数由中标方与招标人协商解决（费用从结算中扣除）。 10、应充分考虑到市政、市容、环保、环卫、交通、治安、绿化等方面与施工有关的情况及可能发生的费用，及劳动保险费、文明施工增加费由竞标人自行考虑，填入其它费用分析报价表，纳入投标总价。

11、标书的单价和总价均用人民币表示。 12、各谈判单位应合理报价，严禁恶意竞争。

13、谈判响应人必须按照规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按确定的格式报出总价和分项价格。

14、谈判过程中，谈判小组对满足谈判文件实质性要求的谈判响应人分别做第二次、第三次报价，谈判响应人报价以第三次报价为准。

（七）谈判文件的有效期

1、谈判响应文件自谈判文件规定的开标之日起，在规定的有效期内有效（中标签约者，有效期随合同；失标者，自动失效）。在此有效期内，谈判响应文件中的全部承诺和条款对竞标人具有约束力。除谈判文件规定或询标、签约时招投标双方认可，谈判响应人不得自行修改或拒绝接受已经确认的承诺和条款（即使是不该发生的差错），更不得撤回投标书。否则按违约处理，并取消投标或中标资格。

2、在投标截止时间前谈判响应人可对已提交的谈判响应书进行适当修改和补充，谈判响应书的修改补充函应按规定进行密封并加盖单位印章和法定代表人或其授权代表签字（盖章），递交至投标须知前附表所制定地点。投标截止后递交的补充修改或声明一概不予受理。

3、有下列情况之一者，谈判响应书无效： （1）谈判响应书逾期送达的； （2）谈判响应书未密封的；

（3）谈判响应书未加盖单位印章和法定代表人或其授权代表未签字（盖章）；

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司 第7页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

（4）未按谈判文件规定编写，字迹模糊不清的；

（5）谈判响应文件实质性内容不响应谈判文件要求；

（6）特殊情况下，招标人可于谈判有效期期满之前，要求谈判响应人延长其谈判有效期。谈判响应人可以拒绝或同意上述要求。对于同意该要求的谈判响应人，招标人既不要求也不允许其修改谈判文件。不同意该要求的谈判响应人的谈判保证金将给予退还。

（八）谈判响应文件须按统一格式填写打印（谈判响应文件规定要签名的地方除外），并装订成册。对未经装订的谈判文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由谈判响应人承担。

（九）谈判响应文件的签署及规定。组成谈判响应文件的各项资料均须遵守本条。 1．谈判响应人应填写全称，同时加盖单位公章。 2．谈判响应文件必须由法人代表或授权代表签署。

3．谈判响应文件须正本一份和副本两份。正本中除注明用复印件外，其余内容均需用原件。副本可以用复印件。如果正本与副本不符，以正本为准。

4．谈判响应文件必须用不退色墨水填写或打印，注明“正本”和“副本”字样。 5．谈判响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

6．谈判响应文件因字迹潦草、表达不清或材料模糊无法辨认所引起的后果由谈判响应人负责。

八、谈判响应文件的递交

（一）谈判响应文件的密封、标记，以及样品标记

谈判响应文件须密封包装，并加盖谈判单位公章。封皮上信息应包含谈判项目名称、谈判响应人名称，并注明“X年X月X日X时前不得启封”字样。未按以上要求密封及标记的标书将被拒绝接收。

（二）递交谈判响应文件时须提供的文件及谈判响应文件递交

谈判响应人的法定代表或代理人（代理人必须有法人授权委托书原件），携带身份证、竞标承诺书、投标保证金缴费凭证于谈判截止时间前到指定谈判地点签到，并递交谈判响应文件，未带以上证件将拒收谈判响应文件。 九、谈判程序

1．招标代理机构按采购文件规定的时间、地点组织召开谈判会议。会议由招标代理机构主持，谈判小组成员、监督员、采购方代表、谈判响应人代表及有关工作人员参

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司 第8页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

加；谈判小组由3人组成，其中招标单位代表1人，德宏州财政局专家库中随机抽取2人。

2．工作人员拆封响应文件，并对各响应文件的报价进行公开唱标。随后谈判小组对响应人进行资格审查，分别与每个通过资格审查的谈判响应人就质量、服务、价格进行谈判。最后所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，谈判记录和谈判响应人的报价是谈判响应文件的有效组成部分。 十、澄清、说明或者更正。

1．谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。

2．提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。 十一、评定成交的标准

谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，若最低报价相同时，则由谈判小组对供应商综合实力及售后服务等进行综合评审，排出顺序。采购方按照顺序确定成交供应商。 十二、谈判终止。出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1．因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用的情形的； 2．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3．在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的情形除外。 十三、授予合同

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同主要条款和采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，是合同的一个组成部分，

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司 第9页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

对谈判方和成交方具有法律效力。成交方的谈判响应文件及谈判过程中有关澄清文件均作为合同附件。

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司

第10页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

ii.

1. 一般约定

专用条款

1.1 词语定义 1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。 1.1.2 合同当事人及其他相关方 1.1.2.4监理人：

名 称：   ； 资质类别和等级：   ； 联系电话：  ； 电子信箱： ； 通信地址：  。 1.1.2.5 设计人：

名 称：   ； 资质类别和等级：   ； 联系电话：   ； 电子信箱：   ； 通信地址：  。 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：由业主提供场地。

1.1.3.9 永久占地包括：拟建建筑物占地。

1.1.3.10 临时占地包括：施工机械设备储备处、建筑材料加工场地、工人住宿生

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司

第16页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

活区、建筑材料堆放及配置设施用地等。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》、建设部2001年第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委2003年第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》、中华人民共和国建设部令第107号（2001）《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》及财建[2004]369号文、等国家及云南省颁布的现行法律、法规和条例。 1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家相关工程施工质量验收标准和规范。 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ； 发包人提供国外标准、规范的份数： 无 ； 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款1.5条执行。 1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后四天内提供； 发包人向承包人提供图纸的数量：陆套； 发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图。 1.6.4 承包人文件

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司

第17页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划等； 承包人提供的文件的期限为：根据工程进度，按照国家的相关规定提交； 承包人提供的文件的数量为：（3套）；

承包人提供的文件的形式为：纸质（加盖单位公章）、（附电子文档）； 发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天。 1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：无。 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：

发包人指定的接收人为：    。 承包人接收文件的地点：  ； 承包人指定的接收人为：  。 监理人接收文件的地点：监理公司驻项目办；

监理人指定的接收人为：   。 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款1.10.1条约定执行。 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目工程施工场所所设及交通的所有范围。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人应根据施工所需要提供满足施工规范要求的“三通一平”。

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司 第18页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合为发包人。同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：只能用于本工程。 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：只能用于本工程。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款1.11.4条执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 。 允许调整合同价格的工程量偏差范围： 。

2. 发包人

2.2 发包人代表 发包人代表：

姓 名：   ； 身份证号：   ； 职 务：  ； 联系电话：    ；

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司 第19页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

电子信箱：    ； 通信地址：  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：工程量签证；工程款的拨付初审 ；工程质量、进度、安全及造价的现场管理；工程进场材料检查认可及单位授权的其它事项。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七天。 2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工场地必须做到“三通一平”工作，开工前或实施过程中根据现场情况配合完成。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。 发包人是否提供支付担保：否。 发包人提供支付担保的形式： 无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、工程签证、工程结算书（经审计确认的）、工作联系单等。

承包人需要提交的竣工资料套数：五套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。 承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后的一个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：装订成册、符合房建部门验收要求。

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司 第20页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。 7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前由发包人现场确定以书面形式给承包人交验 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款执行。 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 。 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。 7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： （1）停水或停电连续超过24小时或累计超过7天； （2）下雨连续超过3天的；

（3）24小时内降水量100～120mm的暴雨.。 7.9 提前竣工的奖励

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司

第26页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

7.9.2提前竣工的奖励： 无 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 承包人承担。 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按照设计或施工验收要求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：无。 施工现场需要配备的试验设备：无。 施工现场需要具备的其他试验条件：无。 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：无。

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司

第27页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款10.4.1执行。 10.4 变更估价 10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 。 10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：在收到监理人报送合理化建议7天内。 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。 第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目 承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额只能在发包人同意的情况下按照监理人的指示使用，以实际发生的工程量按实结算，其工程价款以业主方委托的造价部门审定的价格为最终的工程结算价，并对合同价格进行相应调整,剩余部分扣回给发包人。

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司 第28页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整： 第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/； 第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： 。 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：无 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式 1、单价合同。

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司 第29页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

综合单价包含的风险范围：管理费、利润、机械燃料、人工单价的市场变化和机械台班

市场变化。

风险费用的计算方法：专用条款11.1约定。

风险范围以外合同价格的调整方法：根据工程实施的实际情况，经甲方批准并符合相关规定的文件部分进行调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：无。 风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。 3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同签定时由甲乙双方协商确定，但不超过签约合同价的30%。

预付款支付期限： 合同签定时由甲乙双方协商确定。 预付款扣回的方式：合同签定时由甲乙双方协商确定。 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 无 。 预付款担保的形式为： 无 。 12.3 计量 12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 工程量清单计价。 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按月报 。

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司

第30页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款12.3条执行。 12.3.4 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定：无。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。

12.3.6 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序：无。

12.4 工程进度款支付 12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月报。 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款12.4.2条执行。 12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按照单价合同的计量约定时间按月向监理人提交，并附上已完工程量报表和有关资料。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。 （3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。 12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限： 。

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司

第31页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

12.4.5进度款支付比例：按进度款付款周期已完成工作对应的金额，按预付款比例扣除预付款，按质量保险金扣除保险金后支付。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过： 48 小时。 13.2 竣工验收 13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款13.2.5条执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 。

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司

第32页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

13.3 工程试车 13.3.1 试车程序 工程试车内容无。

（1）单机无负荷试车费用由无承担； （2）无负荷联动试车费用由无承担。 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：无。

13.6 竣工退场 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：28天。

14. 竣工结算

14.1 竣工结款申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交 。

竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算合同价格、发包人已支付承包人的款项、应扣留的质量保证金、发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款14.2条执行。 发包人完成竣工付款的期限：按通用条款14.2条执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款14.2条执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司

第33页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

承包人提交最终结清申请单的份数：3份。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款14.4.1条执行。 14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款14.4.2条执行。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后7天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日期起计算为12个月。 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：无； （2）5%的工程款； （3）其他方式: 无。 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； （3）其他扣留方式: 无。

关于质量保证金的补充约定： / 。

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司

第34页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

15.4保修 15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：5天内。

16. 违约

16.1 发包人违约 16.1.1发包人违约的情形 发包人违约的其他情形：无。 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行确定。 （3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人承担违约责任，因此造成的工期延误应顺延，并支付承包人合理利润。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人承担违约责任，影响关键线路的工期予以顺延，并给予人工窝工补偿。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款7.8条执行。 （6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：发包人承担违约责任，影响关键线路的工期予以顺延，并给予人工窝工补

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司

第35页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

偿 。

（7）其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人派驻现场的建造师、管理人员必须按照投标承诺配备齐全并持有效资格证书上岗，施工过程中承包方必须服从、配合行业主管部门、监理工程师、发包人驻场工程师的管理。反之为承包人违约。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 签定合同时约定。 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：无。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款16.2.3条执行。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/ 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司

第36页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人投保内容由承包方自理，在工程开工前为工地内的相关人员及工人办理意外伤害保险 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 。 选定争议评审员的期限： 。 争议评审小组成员的报酬承担方式： 。 其他事项的约定： 。 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 。

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司

第37页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 芒市 仲裁委员会申请仲裁； （2）向 芒市 法院起诉。 附件 协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表 专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表 附件3：工程质量保修书 附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表 附件6：承包人主要施工管理人员表 附件7：分包人主要施工管理人员表 附件8：履约担保格式 附件9：预付款担保格式 附件10：支付担保格式 附件11：暂估价一览表

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司

第38页 共73页

德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

附件1： 承包人承揽工程项目一览表 单位工程名称

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司

第39页 共73页

建设规模 建筑面积(平方米) 结构形式 层数 生产能力 设备安装内容 合同价格开工竣工（元） 日期 日期 德宏州人民医院 德宏州人民医院放射科磁共振机房屏蔽工程竞争性谈判判文件

附件2：

发包人供应材料设备一览表

材料、 序号 设备品种

附件3：

云南宏业 云南宏业招标咨询有限责任公司

第40页 共73页

规格型号 单位 数量 单价质量等供应时间 （元） 级 送达地点 备注

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/hkk6.html