青岛市全市建筑业建设法规百题知识竞赛试题答案

青岛市全市建筑业建设法规百题知识竞赛试题答案

三、判断题

1.行政机关制发的文件，凡是带有行政处罚内容的，都应向社会公开。（?）

2.监察局给某公务员行政记过处分属于行政处罚。（?）

3.违法行为在两年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。（?）

4.统一着装的执法人员执法时可以不出示行政执法证件。（×） 5.法律、行政法规设定的行政许可，其适用范围没有地域限制的，申请人取得的行政许可在全国范围内有效。（?）

6.行政许可实施过程中对应采用招标、拍卖程序而没有采用，损害了申请人合法权益的，申请人只能提起民事诉讼，不能提起行政诉讼。（?）

7.行政许可的听证是一种依申请而举行的听证，行政机关不能主动举行听证。（×）

8.没有法定依据或不遵守法定程序的行政处罚无效。（?）

9.执法人员当场做出的行政处罚决定，必须报所属行政机关备案。（?）

10.被许可人超越行政许可范围进行活动的，行政机关应当依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（?）

11.投标人伪造、变造资格、资质证书或者其他许可证件骗取中标的，由有关行政监督部门取消其1至年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。（?）

12.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。（×）

13.施工招标项目工期超过6个月的，招标文件中可以规定工程造价指数体系、价格调整因素和调整方法。（?）

14.招标人和中标人订立书面合同后15个工作日内，招标人应当将合同报住房城乡建设行政主管部门备案。（?）

15.评标委员会中，通过随机抽取的评标专家，来自同一单位的不得超过1人。（?） 16．《山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法》中所称房屋建筑工程，是指各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备

安装工程。（×）

17.进行工程总承包招标，应当通过立项审批，办理建设用地手续，取得建设用地规划许可证或者乡村建设规划许可证, 建设资金来源已落实（?）

18.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标现场由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。（?）

19.《招投标法》规定，招标人采用公开招标方式，应当发布招标公告，依法必须进行招标项目的招标公告，应当通过当地政府指定的报刊、信息网络或者其他媒介公开发布。（?） 20.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天。（×）

21.建筑施工企业存在转包、违法分包、超越资质等级承揽业务、不执行实名制管理和持证上岗制度、恶意拖欠克扣劳务费或劳务人员工资等违法违规行为的，其不良行为将记入企业信用管理系统，并给予通报。（?） 22. 《青岛市城乡建设委员会建设工程违法发包违法分包转包挂靠行为认定办法》（青建管字?2012?52号）规定，施工企业对外投标、订立施工合同以及办理有关手续的人员均为其他单位或个人聘用而非本单位人员的行为属于挂靠。（?）

23.取得劳务分包资质的企业，可以承接建设单位、施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。（?）

24.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设臵员工集体宿舍。（?） 25.对因转包、违法分包、挂靠工程造成拖欠劳务人员工资的，由劳务分包企业承担全部责任。（×）

26.施工总承包、专业承包企业直接雇用劳务人员实施劳务作业的，应按照《中华人民共和国劳动合同法》的规定，与雇用的劳务人员签订书面规范的劳动合同，并办理相关的社会保险（非商业保险）。（?） 27.对于达不到相应资质标准要求的劳务分包企业，可以依法撤销其资质。（?）

28.总承包企业、专业承包企业应将劳务费用结算支付给劳务分包企业或“包工头”。（×）

29.建筑业企业可以申请一项或多项建筑业企业资质；申请多项建筑业企业资质的，应当选择等级最高的一项资质为企业主项资质。（?）

30.施工总承包、专业承包企业可以扣留劳务分包企业维修保证金用于工程维修（×）

31.建设工程施工过程中，施工单位违反工程建设强制性标准的，责令改正，处工程合同价款2％以上4％以下的罚款。（×） 32.根据《建筑工程质量管理条例》，建筑工程未组织竣工验收，擅自交付使用的建设单位责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之五以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。（ ×）

33.在正常使用下，房屋建筑工程的地基基础工程和主体结构工程，最低保修期限为50年。（ ×）

34.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者比原设计单位资质等级高的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。（ ?）

35.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。（ ×） 36.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。（ ?）

37.建设单位对建设工程的施工质量负责。（× ）

38.质量事故处理的目的是消除质量缺陷和隐患，以达到建筑物安全可靠和正常使用各功能的要求，并保证施工的正常进行。（ ?） 39.房屋建筑工程保修期从工程竣工之日起计算。（? ） 40.建设工程发生质量事故，有关单位应在24小时内向当地建设行政主管部门和其他相关部门报告。（ ?）

41.2010年《山东省建设工程概算定额》包括：《山东省建筑工程概算定额》、《山东省安装工程概算定额》、《山东省市政工程概算定额》和《山东省园林绿化工程概算定额》四个分册。（ ?） 42.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013），综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润以及一定范围内的风险费用。（ ×） 43.《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013）施行日期为2013年7月1日。（ ×）

44.《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013）中：“条款3.4.1建设工程发承包，必须在招标文件、合同中明确计价中的风险

内容及其范围，不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及范围。”是强制性条文，必须严格执行。（ ×） 45.《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013）规定：投标报价不得低于工程成本。（? ）

46.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013），风险费用是指明示于已标价工程量清单综合单价中，用于化解发承包双方在工程合同中约定内容和范围内的市场价格波动风险的费用。（ ?） 47.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013），工程结算包括包括期中结算、终止结算、竣工结算和决算。（ ?） 48.《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013）规定：招标人应依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。（? ） 49.《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013）规定：发承包双方应当在合同中约定各自在合同工程中现场管理人员的职责范围，双方现场管理人员在职责范围内签字确认的所有书面文件都是工程计价的有效凭证。（?）

50.依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013），监理或造价工程师暂定是合同价款争议解决的方式之一。（×）

二、多选题

1.可以适用简易程序裁决行政处罚的范围是( BCD )。 A、对公民处以50元以下罚款 B、警告

C、暂扣许可证或者执照

D、对法人或者其他组织处以1000元以下罚款 2.根据违法行为的性质、情节以及社会危害的后果、实施制裁的机关、方法的不同，法律制裁可分为（ ABCD）。

A、司法制裁 B、民事制裁 C、行政制裁 D、刑事制裁

3.下列选项中，对于行政诉讼与行政复议关系表述错误的是（AD ）。 A、行政诉讼的受案范围大于行政复议

B、对不是终局裁决的行政复议决定，公民、法人或者其他组织都可以提起行政诉讼

C、所有的行政复议决定均可通过行政诉讼被判决撤销

D、对于行政机关对民事纠纷的仲裁、调解等处理行为不服的，行政相对人可以先申请行政复议，对复议决定不服的，可以再向人民法院提起行政诉讼

4.行政复议机关负责法制工作的机构依法履行下列（ ABC）职责。 A、受理行政复议申请

B、向有关组织和人员调查取证

C、审查申请行政复议的具体行政行为是否合法与适当 D、拟订行政复议决定

5.当场处罚的行政处罚决定书应当载明（ABC），并由执法人员签名或者盖章。

A、当事人的违法行为 B、行政处罚依据

C、罚款数额、时间和地点 D、行政机关名称

6.当事人逾期无正当理由不履行行政处罚决定的，作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施（ABCD ） A、由作出处罚的行政机关强制执行

B、到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款 C、根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款

D、申请人民法院强制执行。

7.公民、法人或者其他组织对行政机关所给予的行政处罚，享有（ABCD ）等权利。 A、陈述权 B、申辩权

C、申请行政复议或提起行政诉讼权 D、要求行政赔偿权

8.行政机关作出（ABD）等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。 A、责令停产停业 B、吊销许可证或者执照 C、较大数额罚款 D、行政拘留

9.违法事实确凿并有法定依据，对（ AD）或者警告的行政处罚的，可以当场作出行政处罚决定。 A、公民处以五十元以下罚款

B、公民处以二百元以下罚款

C、法人或者其他组织处以一千元以下罚款 D、法人或者其他组织处以二千元以下罚款

10.对公安机关作出的治安处罚决定不服，相对人可以申请复议，这种复议属于（AE）

A、一轮复议 B、二轮复议 C、非必经复议 D、终局复议 E、非终局复议

11.行政诉讼期间，原则上不停止具体行政行为的执行。但有下列哪项情形之一的，具体行政行为即可停止执行（ACDE ）

A、被告认为需要停止执行的 B、人民法院认为应当停止执行的

C、原告申请停止执行，人民法院经审查裁定停止执行的 D、被告申请停止执行，人民法院经审查裁定停止执行的 E、原告申请停止执行的

12.当场作出行政处罚决定，有下列情形之一的，执法人员可以当场收缴罚款 ( BC )

A、依法给予五十元以下的罚款的 B、依法给予二十元以下的罚款的 C、不当场收缴事后难以执行的 D、被处罚人同意当场缴纳罚款的 13.行政处罚法定原则的含义包括（ABC ）。

A、依据合法 B、主体合法 C、程序合法 D、处罚公正 14.违法行为发生地包括违法行为的（ACD ）。

A、着手地 B、经过地 C、实施地 D、危害结果发生地 15.行政处罚适用简易程序必须（ABD ）。 A、向当事人出示执法身份证件

B、告知当事人违法事实、处罚的理由及依据和享有的权利 C、填写当场处罚决定书并当场交付当事人 D、报所属行政机关备案

16.关于行政处罚听证程序，下列表述正确有（AC ）。 A.当事人要求听证的，行政机关才能举行听证会 B、听证一般公开进行

C、当事人可以委托一至二人代理参加听证 D、听证会由本案的调查人员主持

17.在我国，罚款这种制裁手段通常属于（AD ）。

A、行政制裁 B、民事处罚 C、刑事罚金 B、经济制裁 18.下列（ABC ）可以成为行政复议的被申请人。 A、行政复议机关 B、县级以上地方人民政府设立的派出机关

C、法律、法规授权的组织

D、接受行政机关的委托作出具体行政行为的组织

19.对于人民法院就下列哪种事项作出的行政裁定不服，可以提起上诉（ AB）

A、起诉不予受理 B、驳回起诉 C、财产保全 D、先予执行 E、不准许撤诉

20.公民、法人或者其他组织对行政机关所给予的行政处罚享有（ABC ）。

A.陈述权 B、申辩权 C、控告权 D.抗辩权

21.除招标投标法第六十六条规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标（ABCD ） A、需要采用不可替代的专利或者专有技术 B、采购人依法能够自行建设、生产或者提供

C、已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供

D、需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求

22.有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标（ABCD ）。

A、招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人; B、招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

C、招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价； D、招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

23.投标人有下列哪种行为，属于招标投标法第五十四条规定的情节严重行为，由有关行政监督部门取消其1年至3年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。（ACD ）

A、伪造、变造资格、资质证书或者其他许可证件骗取中标 B、3年内2次以上串通投标

C、弄虚作假骗取中标给招标人造成直接经济损失30万元以上

D、其他弄虚作假骗取中标情节严重的行为

24.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列哪个选项经批准可以邀请招标。（AC ）

A、技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择

B、招标人自筹资金的项目

C、采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

D、涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，必须招标但不宜公开招标的

25.关于依法必须招标的工程建设项目，下列说法中正确的是（AD）。

A、招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日

B、评标和定标应当在开标日后30个工作日内完成

C、联合体中标的，各方不得组成新的联合体或参加其他联合体在其他项目中投标 D、招标人应当确定评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人

26.下列关于开标的说法中，正确的有（AB ）。

A、开标应制作开标的记录并作为评标报告的组成部分存档 B、开标应在招标文件中规定的时间、地点进行

C、招标人可以依法推迟开标时间，但不得将开标时间提前 D. 投标人少于3个的，不得开标，招标人应当重新招标

27.依法必须进行招标的项目的招标人有下列情形之一的，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额10‰以下的罚款。（ABC ） A、无正当理由不发出中标通知书； B、不按照规定确定中标人；

C、中标通知书发出后无正当理由改变中标结果； D、私下接触投标人

28.根据青岛市城乡建设委建设工程施工招标评标定标办法规定，投标人对招标控制价有异议，且经工程造价管理部门核实，有下列（ABC ）情形的，应要求招标人重新编制并发布工程招标控制价。 A、投标人对招标控制价提出书面质疑，且质疑合理、确需重新编制的

B、招标控制价中主要人、材、机单价明显背离工程造价管理部门

近期发布的市场指导价格的 C、招标投标管理部门或造价管理部门认为存在其他异常情况需要复核的

D、投标人认为对自身的利益产生影响；

29.根据青岛市城乡建设委建设工程施工招标评标定标办法规定，下列哪些费用为不可竞争费用，应计入投标报价中并单列，均不得让利和优惠。（BCD ）

A、人工费 B、安全文明施工费 C、规费 B、税金 30.投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：（ab ） A、逾期送达或未送达指定地点的 B、未按招标文件要求密封的 C、未加盖本单位公章且无法定代表人或其授权的代理人签字或盖章的

D、未按招标文件要求提交投标保证金的

31.劳务分包企业在每个在建项目都要建立“日清月结”制度。下列描述正确的是（ABCD ）：

A、应当每日对每个工人的工作量进行核实，并各方签字

B、应每月对工人应得工资进行核算，并在工地现场公示栏进行公示，接受劳务作业人员的监督

C、根据工程保修需要可先扣留一部分务工人员工资，待保修期结束后，再予以返还

D、要按照劳动合同约定的日期支付给务工人员工资，并发放到工人手中且拍照留存备查

32.建筑施工企业发生劳资纠纷时，下列哪些做法是正确的（ABCD ）: A、施工企业主动与务工人员协商查找原因 B、务工人员直接到行政主管部门投诉 C、建设、监理单位参与调解 D、依法向劳动仲裁机构申请仲裁

33.发生以下（ABCD ）行为，可导致资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：

A、超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的

B、与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的

C、未取得施工许可证擅自施工的 D、将承包的工程转包或违法分包的

34.劳务分包企业考核办法主要内容包括（BC ）： A、劳务分包企业内部管理情况 B、劳动用工管理情况 C、工人工资发放情况 D、企业资质升级情况

35.我市每年开展两次建筑工程“两个规范”大检查，其中的“两个规范”是指（BC）。

A、规范招投标 B、规范劳动用工 C、规范劳务分包 D、规范入青企业管理

36.劳务分包合同约定下列（ABD ）内容发生重大变更的，应当报备案部门重新备案。

A、工程范围 B、建设工期

C、工程造价 D、工程款支付和结算方式

37.按照《青岛市城乡建设委员会建设工程违法发包违法分包转包挂靠行为认定办法》（青建管字?2012?52号）规定，以下哪些行为属于违法分包（BCD）： A、施工总承包企业将建设工程主体结构的施工发包给劳务分包企业以外的其他单位或个人的 B、专业承包企业将其承包的工程发包给劳务分包企业以外的其他单位或个人的

C、劳务分包企业将其承包的劳务作业再分包的

D、建设单位将应依法招标的分包工程未经招标发包的

38.建筑经营活动应当依法进行，遵循诚实信用和平等竞争原则，不得损害（ABC）。

A、国家利益 B、公共利益 C、公民的合法权益 D、甲乙双方合法权益

39.市城乡建设委建管局提出的保障农民工工资发放工作的“三步曲”有（ ABC）。

A、实名登记 B、合同签定 C、现场核实 D、日清月结 40.关于加强劳动用工管理中涉及劳务分包企业的职责包括（ AD）： A、实行务工人员实名制管理制度

B、建立施工现场告知制度，制作《建筑工人维权须知》牌等

C、加强对务工人员的培训，实行全员持证上岗制度 D、建立务工人员工资的“日清月结”制度

41.《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收规定》第二条规 定：凡在中华人民共和国境内（ BCD）的各类房屋和市政基础设施工程的竣工验收，应遵守本规定。

A、加固 B、新建 Ｃ、改建 Ｄ、扩建 E、修复 42.下列单位属于建设工程质量责任主体的是（ABCD ）：

A、建设单位 B、勘察单位 Ｃ、监理单位 Ｄ、施工单位 E、监督单位

43.检验批的合格标准主要取决于（AB ）的检验结果。

A、主控项目 B、一般项目 Ｃ、分项工程 Ｄ、分部工程 E、单位工程 44．《建设工程质量管理条例》第四十条规定了在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限，以下描述不正确的是（ CE）。 A、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

B、屋面防水工程、有防水要求的设备间、卫生间和外墙面的防渗漏，为5年；

C、供热与供冷系统，为2年；

D、电气工程、给排水工程、设备安装和装修工程，为2年。 E、消防系统，为2年。

45.建设单位有下列（ABCD）行为之一的，责令改正，处工程合同价

款2％以上4％以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 A、未组织竣工验收，擅自交付使用的； B、验收不合格，擅自交付使用的；

C、对不合格的建设工程按照合格工程验收的；

D、竣工验收后未在3个月之内移交建设项目档案的；

E、建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的。

46.分部工程质量验收合格应符合下列规定（ABC） A、各分项工程质量验收均合格； B、工程质量控制资料和文件应完整；

C、有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合规定 ； D、观感质量符合要求 ；

E、建设方满意。

47.违反《建筑法》规定，涉及建筑主体或者承结构变动的装修工程擅自施工的。（ABCE ）

A、责令改正，处以罚款 B、造成损失的，承担赔偿责任 C、责令停业整顿 D、吊销资质证书 E、构成犯罪的，依法追究刑事责任

48.下列哪些项是建设单位的质量责任和义务。（AC ）

A、建设单位应将工程发包给具有相应资质等级的单位；

B、建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标，不得任意压缩合理工期； C、建设单位不得明示或暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准；

D、实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理；

E、公用事业工程必须监理。

49.建设单位办理住宅工程竣工验收备案应提交的材料 （ADE）。

A、工程竣工验收备案表 B、住宅质量保证书 C、住宅使用说明 D、工程竣工验收报告 E、工程质量自检记录

50.工程质量验收组主要成员应包括（CDE ）等。 A、建筑节能施工单位技术负责人 B、勘察单位的单位（项目）负责人 C、设计单位的单位（项目）负责人

D、施工单位的项目经理、单位质量、技术负责人 E、建设单位的单位（项目）负责人

51.事故调查处理应当遵循“四不放过”的原则进行。“四不放过”的内容是（ABCD ）。

A、事故原因未查清不放过 B、职工群众未受到教育不放过 C、防范措施未落实不放过

D.事故责任者未受到处理不放过

52.基坑工程巡视检查应包括以下主要内容：（BCD ）

A、支护结构 B、施工工况 C、基坑周边环境 D、监测设

施

53.有关脚手架拆除说法正确的是（ABD ）。

A、脚手架拆除时，必须划出安全区，设臵警戒标志，派专人看管 B、拆除前应清理脚手架上的器具及多余的材料和杂物 C、连墙体可以提前拆除

D、拆除的构配件应成捆用起重设备或人工传递到地面，严禁抛掷 54.落地式钢管脚手架的立杆基础处理应做到（AC ）要求。 A、地面要整平、夯实

B、加垫连续跨两根以上立杆厚度大于5cm的木垫板 C、在木垫板上加垫厚度大于0.8mm的钢垫板

D、立杆落地点处地面为混凝土的，可不加垫木、钢垫板。

55.在建建筑工程全封闭和使用外挑式安全网管理的目的是为有效遏制（ABCD ）事故的发生，确保施工安全生产。

A、高处坠落 B、触电伤害 C、机械伤害 D、坠物打击

56.建筑施工中常说的“三宝”是指（ABD ）。

A、安全带 B、安全帽 C、安全鞋 D、安全网 57.（AB C）的搭设、安装应编制专项方案，按规定联合验收合格方可使用。

A、防护棚 B、悬挑卸料平台 C、施工电梯 D、物料提升机

58.悬挑式的卸料平台主要有（ACD ）等组成。 A、悬挑横梁 B、平台底板

C、吊拉卸荷钢丝绳 D、平台周边防护栏杆及挡板 59.塔式起重机上有效、必备的安全装臵有（ABC ）。 A、起重量限制器 B、力矩限制器 C、起升高度限位器 D、回转限位器 60.施工升降机防坠器可由（C ）进行标定。 A、产权单位 B、防坠器原生产厂家

C、有防坠器检验资格的检验检测机构 D、施工单位

61.《山东省建设工程造价管理办法》规定：从事建设工程造价活动应当遵循（ABCD）的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人

的合法权益。

A、合法 B、合理 C、公平公正 D、诚实信用

62.工程实际竣工日期的确定原则是（AB）。

A、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。 B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期。

C、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

D、建设工程未经竣工验收，发包人先擅自使用，后经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。

63.建设工程造价计价依据是指用来合理确定和有效控制建设工程造价的标准。下列属于建设工程造价计价依据的是（ ABD） A、投资估算指标 B、 工期定额

C、 消耗量定额 D、青岛市建设工程工程量清单实施细则

64.根据《山东省建设工程造价管理办法》，建设工程造价计价依据分为（BD ）。

A、统一计价依据 B、行业计价依据

C、 企业定额 D、 一次性补充计价依据 65.根据《山东省建设工程造价管理办法》，（ABCD）是由省住房城乡建设行政主管部门组织编制，由省住房城乡建设行政主管部门会同省发展改革、财政等部门联合发布。

A、投资估算指标 B、 概算指标 C、 概算定额 D、消耗量定额 66.根据《山东省建设工程造价管理办法》，建设工程造价计价活动包括（ABD ）。

A、编制投资估算 B、 编制设计概算

C、 约定和调整工程合同价款 D、办理工程结算和竣工决算 67.按照国家和省有关规定，计入工程造价的（ABC ）等费用项目，必须按照规定标准计取，不得作为降低总价，参与竞争的手段。 A、检验试验费 B、 社会保障费 C、 住房公积金 D、 劳动保护费 68.违反本办法规定，有( ABCD)的，由住房城乡建设行政主管部门责

令改正，没收违法所得，可处以5000元以上3万元以下罚款： A、销售、使用未经省住房城乡建设行政主管部门鉴定合格的建设工程造价计价计算机软件的。

B、 不具备相应资质，编制建设工程造价计价文件的。

C、 违反经备案的合同约定，进行工程结算文件的编制和审核的。 D、签署有虚假记载、误导性陈述的建设工程造价成果文件的。 69.违反本办法规定，工程造价专业人员有( ABCD )的，由住房城乡建设行政主管部门责令改正，没收违法所得，可处以1000元以上1万元以下罚款：

A、同时在两个或者两个以上单位执业的。 B、以个人名义承接建设工程造价业务的。 C、工程结算文件经当事人签字确认后，违反规定再次委托审核的。 D、在执业过程中谋取合同约定费用以外的其他利益的。 70.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），工程变更包括（AD ） A、合同工程实施过程中由发包人提出或由承包人提出经发包人批准的合同工程任何一项工作的增、减、取消或施工工艺、顺序、时间的改变。

B、设计图纸的修改。 C、施工条件的改变。

D、招标工程量清单的错、漏从而引起合同条件的改变或工程量的增减变化。

一、单选题

1．专业技术组织及其有关人员对所实施的检验、检测、检疫结论承担（D ）。

A、技术责任 B、行政责任 C、经济责任 D、法律责任 2.关于行政许可格式文本，下列说法错误的是（D ）。

A、行政许可申请书是否需要采用格式文本，由行政机关根据实际情况决定 B、申请书格式文本中不得包含与申请行政许可事项没有直接关系的内容

C、行政机关提供行政许可格式文本，除法律、法规另有规定外，不得收费

D、申请书需要采用格式文本的，行政许可申请人应当按照行政机

关的要求提出行政许可申请

3.关于行政许可申请方式，下列说法正确的是（D ）。 A、申请人都可以委托代理人提出申请

B、申请人必须亲自到行政机关办公场所提出申请

C、申请人可以通过信函、传真、电报、电话记录方式提出 D、申请人可以通过电传、电子数据交换、电子邮件方式提出 4.关于行政许可期限，下列说法正确的是（C ）。

A、除法律、法规另有规定，行政许可决定最长应当在受理之日起30日内作出

B、延长行政许可期限，应当经上一级行政机关批准 C、依法应当先经下级行政机关审查后报上级行政机关决定的行政许可，下级行政机关应当自其受理行政许可申请之日起二十日内审查完毕，法律、行政法规另有规定除外

D、行政许可采取统一办理或者联合办理、集中办理的，每个行政机关办理的时间均不得超过四十五日 5.下列说法正确的是（ A）。

A、法律、行政法规设定的行政许可，申请人取得的行政许可在全国范围内有效

B、行政机关作出行政许可决定，依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定和专家评审的，所需时间不计算在规定的期限内

C、作出行政许可决定，应当告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利

D、当场作出准予行政许可决定的，行政机关可以不出具书面决定 6.关于行政许可变更和延续，下列说法错误的是（A ）。 A、行政机关不可以主动变更行政许可事项

B、变更行政许可事项，应当符合法定条件、标准 C、行政机关应当在行政许可有效期届满前作出是否准予延续的决定

D、行政机关逾期未作延续行政许可决定的，视为准予延续 7.关于行政许可听证，下列说法正确的是（ C）。

A、申请人、利害关系人要求行政机关组织听证的，应当承担听证费用

B、听证举行前，行政机关应当一律对外公告

C、举行听证时，审查该行政许可申请的工作人员可以提供审查意见的证据、理由，申请人、利害关系人应当提出证据，并进行申辩和质证

D、申请人、利害关系人认为主持人与行政许可事项有直接利害关系的，有权申请回避 8.被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可且该许可属于直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全事项的，申请人在（C ）年内不得再次申请该行政许可。

A、1年 B、2年 C、3年 D、4年

9.申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的，行政机关不予受理或不予行政许可，并给予（ A）。

A、罚款 B、行政拘留 C、警告 D、罚金 10.下列关于行政许可说法正确的是( C )。 A、凡是行政审批，都是行政许可 B、行政许可包括行政机关对其直接管理的事业单位的人事、财务、外事等事项的审批 C、行政许可，是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为

D、行政许可包括基于所有者身份对国有资产管理事项的许可 11.设定和实施行政许可，应当依照( C )。 A、法定的程序和期限 B、法定的条件和标准 C、法定的范围和内容

D、法定的权限、范围、条件和程序

12.下列行为中国家应负赔偿责任的是（A ）。

A、某市公安局的违法拘留行为 B、某省人民代表大会的立法行为 C、某市银行的违法划拨存款行为D、某市卫生局在法律范围内的裁量行为

13.不属于行政机关依法变更或者撤回已经生效的行政许可的理由是（ D）。

A、行政许可所依据的法律、法规、规章修改，为了公共利益的需要

B、行政许可被许可人不再具备行政许可条件，为了公共利益的需要

C、行政许可所依据的法律、法规、规章废止，为了公共利益的需要

D、准予行政许可所依据的客观情况发生重大变化的，为了公共利益的需要

14.在我国，公有公共设施致害导致的赔偿属于( C )

A、行政赔偿 B、司法赔偿 c、国家赔偿 D、民事赔偿 15.下列事项应当设立行政许可的是（ A）。

A、直接关系个人安全的重要设备、设施、产品、物品 B、企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项 C、直接关系利益的行业的市场准入等

D、提供服务并且直接关系个人切身利益的职业、行业 16.下列说法错误的是（C ）。

A、针对实际情况，对行政许可条件作出的具体规定，可以增设比上位法多的其他条件

B、法律、法规、省级政府规章及国务院发布的决定以外的其他规范性文件一律不得设定行政许可

C、规章可以在上位法设定的行政许可事项范围内，对实施该行政许可作出具体规定 D、地方性法规可以在法律、行政法规设定的行政许可事项范围内，对实施该行政许可作出具体规定 17.设定行政许可，应当规定（ C）。 A、实施机关、程序、条件、期限

B、实施程序、实施机关、标准、依据 C、实施条件、标准、程序、收费 D、实施依据、实施机关、程序、条件

18.行政机关根据（ A）的规定，对直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全的重要设备、设施进行定期检查。

A、法律、法规 B、法律、行政法规 C、国务院 D、省级以上地方人民政府

19.地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章设定行政许可，错误说法是（ C）。

A、可以设定可由国家统一确定的公民资格、资质的行政许可 B、不得设定企业设立登记及其前臵性行政许可 C、不得限制其他地区的个人或者企业到本地区从事生产经营和提

供服务

D、不得限制其他地区的商品进入本地区市场 20.下列说法错误的是（B ）。

A、行政机关实施行政许可的期限以工作日计算 B、工作日不含法定节假日

C、不符合行政许可法规定的行政许可，自行政许可法公布之日起停止执行

D、行政许可法自2004年7月1日起施行 21.下列哪个情形，不可以进行邀请招标（ D）。 A、技术复杂、有特殊要求

B、采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 C、受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择

D、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

22.下列哪个情形，可以不进行招标（ D）。

A、 采购人依法能够自行建设、生产或者提供

B、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 C、技术复杂、有特殊要求的项目

D、受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目 23.下列情形中，不得参加投标的是（ C）。

A、与招标人不存在利害关系，不影响招标公正性的法人、其他组织或者个人

B、单位负责人不是同一人的不同单位

C、为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）

D、不存在控股、管理关系的不同单位

24.下列哪种情形，属于投标人相互串通投标（C ）。 A、 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制 B、投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标

C、 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息

D、 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价

25.招标人最迟应当在书面合同签订后（ C）向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A、5日内 B、5个工作日内 C、7日内 D、7个工作日内

26.招标人有接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标的情形，由有关行政监督部门责令改正，可以处（ B）的罚款： A、20万元以下 B、10万元以下 C、5万元以下 D、3万元以下

27.评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，（D ） ，取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加依法必须进行招标的项目的评标；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A、没收收受的财物，处1万元以上5万元以下的罚款 B、没收收受的财物充公，处5万元以下的罚款 C、没收收受的财物，处3万元以下的罚款

D、没收收受的财物，处3000元以上5万元以下的罚款

28.（ A）应当作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。

A、招标公告 B、工程量清单

C、立项审批文件 D、设计文件和技术资料 29.自（ A）起施行。

A、2012年2月1日 B、2011年12月1日 C、2012年1月1日 D、2011年10月1日 30.根据《建设工程招标公告资格预审公告及中标公示发布办法》（青建管字[2013]10号）规定，拟公开招标的项目，招标人应当在公告发布前（ D）日内，到工程所在地招标投标管理部门办理工程招标备案。

A、10 B、3 C、5 D、7

31.建筑业企业按照其拥有的注册资本、（ C）、技术装备和已完成的建筑工程业绩等条件申请资质。

A、缴纳税金 B、专业技术人员 C、办公场所 D、信贷能力

32.下列不属于我市建筑工程管理工作“三条红线”的是（ D）： A、质量事故 B、农民工欠薪 C、安全事故 D、标准化工地 33.下列关于《建筑工人维权须知》牌描述不正确的是（ B）: A、标明各分包单位的基本信息

B、标明施工企业与建设行政主管部门投诉电话

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/36rf.html