建设工程质量、进度、投资控制练习题

建设工程质量、进度、投资控制

1．下列抽样检验的方法中，不属于计量抽样检验的是( b)。 A．标准型抽样检验 B．分选型抽样检验 C．调整型抽样检验 D．连续型抽样检验

2．工程质量事故技术处理方案，一般应委托原(a )提出。 A．设计单位 B．施工单位 C．监理单位 D．咨询单位

3．当按工程项目施工层次划分系统控制过程时，(d )的质量控制是最基本的质量控制。 A．检验批 B．分部工程 C．单位工程

D．施工作业过程

4．监理工程师收到承包单位报验申请后，首先对(b )进行审查，并在合同规定时间内到现场检查。 A．报验申请表 B．质量证明资料

C．分项工程 D．隐蔽工程

5．GB／T 19000-2000族标准不包括的部分是(d )。 A．介绍标准适用范围 B．质量管理体系基础 C．术语和定义 D．标准体系结构

1．控制项目投资支出的关键环节是(a )。 A．计量 B．预算 C．测设

D．签证

2．在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用达成协议时，项目监理机构应( a)。 A．提出一个暂定的价格，作为临时支付工程款的依据 B．不予签发付款凭证

C．下达停工通知

D．暂不签付变更项目的工程款，未变更部分工程款照常签付

3．(2008年真题)按国家现行规定，造成直接经济损失35万元的工程质量事故，应定为(c )质量事故。 A．一般 B．严重

C．重大 D．特大

4．(2009年真题)工程质量事故处理方案的确定，需要按照一般处理原则和基本要求进行，其一般处理原则是(a )。 A．正确确定事故性质、处理范围

B．安全可靠、不留隐患

C．满足建筑物的功能和使用要求

D．技术上可行、经济上合理

5．某承包商从一生产厂家购买了相同规格的大批预制构件，进场后码放整齐。对其进行进场检验时，为了使样本更有

1

代表性，宜采用( b)的方法。 A．全数检验 B．分层抽样

C．简单随机抽样 D．等距抽样

1．(2009年真题)施工阶段监理工程师进行投资控制的技术措施之一是( c)。 A．明确投资控制人员的责任 B．确定工程变更的价款 C．审核施工方案 D．做好施工记录

2．价值工程的目的是(c )。

A．思想方法的更新和技术管理

B．对功能与成本进行系统分析和不断创新 C．提高功能对成本的比值 D．多领域协作，降低产品成本

3．最高限额成本加固定最大酬金确定的合同中，如果承包商的实际工程成本在报价成本与限额成本之间，则可得到(b )的支付。

A．成本加酬金 B．全部成本

C．成本、酬金及成本降低额分成 D．酬金

4．在施工机械使用费中的窝工费计算，如租赁设备，一般按( a)计算。 A．实际租金和调进调出费的分摊 B．实际租金分摊

C．台班折旧费

D．按分包合同规定的内容

5．编制地区单位计价表的基础是( d)。 A．工程合同价 B．估算指标 C．概算定额 D．预算定额

1．在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为4天和2天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了5天，说明此时工作M的实际进度(d )。 A．既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行 B．不影响总工期，但将其紧后工作的开始时间推迟5天

C．将其后续工作的开始时间推迟5天，并使总工期延长3天 D．将其后续工作的开始时间推迟3天，并使总工期延长1天 2．下列关于实际进度监测与调整系统过程的表述，错误的是( a)。 A．现场实地检查工程进展情况是为了收集进度报表资料

B．进度控制的效果与收集数据资料的时间间隔有关

C．实际进度数据的加工处理是为了形成与计划进度具有可比性的数据 D．进度调整措施应以后续工作和总工期的限制条件为依据 3．单位工程施工进度计划通常应由(d )负责编制。

A．建设单位 B．监理工程师 C．设计单位

D．施工承包单位

2

4．某分部工程，流水施工n=4，m=3，t=3，流水步距均等于t，∑Z=1，∑C=2，∑G=1，其流水工期为(c )天。 A．16 B．17 C．18 D．19

5．监理工程师受业主委托对物资供应进度进行控制时，其工作内容包括(a )。 A．监督检查订货情况，协助办理有关事宜 B．确定物资供应分包方式及分包合同清单 C．拟定并签订物资供应合同

D．确定物资供应要求，并编制物资供应投标文件

1．(2009年真题)对于承包单位提供的技术修改要求，经相关各方同意后还须经(c)批准才能实施。 A．设计代表

B．承包单位技术负责人 C．总监理工程师 D．专业监理工程师 2．工程建设不同阶段对工程项目质量起着不同的影响，工程(b)是影响工程项目质量的决定性环节。 A．项目可行性研究和决策阶段 B．设计阶段

C．施工阶段

D．竣工验收阶段

3．(2009年真题)监理工程师对施工现场计量作业的控制中，主要是检查(b)。 A．操作人员资格 B．操作方法 C．施工设备状况

D．记录方式

4．下列关于设计方案评选的一般原则的叙述，不正确的是(a)。 A．应采用设计方案集中评述的方法

B．应符合国家有关工程建设的方针政策 C．以符合城市规划、消防、节能、环保为前提

D．应综合考虑设计方案的经济、技术、功能和造型等方面

5．(2009年真题)在下列施工成品中，适合采取防护措施保护的是(a)。 A．清水楼梯踏步 B．镶面大理石柱 C．地漏 D．垃圾道

1．在工程建设其他费用之中，生产准备费属于(c)。 A．土地使用费

B．与项目建设有关的其他费用

C．与未来企业生产经营有关的其他费用 D．与项目经营有关的其他费用

2．在国家颁布的质量管理体系标准中，提供质量管理体系指南的是(d)。 A．GB／T 19000-2000

B．GB／T 19001-2000

C．CB／T 19002-2000 D．GB／T 19004-2000

3．建设工程从表面上检查，就很难发现内在的质量问题，这体现了工程质量的(c)。 A．波动大

3

B．评价方法的特殊性 C．隐蔽性

D．终检局限性

4．(2009年真题)工程质量事故处理方案的确定，需要按照一般处理原则和基本要求进行，其一般处理原则是(a)。 A．正确确定事故性质、处理范围 B．安全可靠、不留隐患

C．满足建筑物的功能和使用要求 D．技术上可行、经济上合理

5．施工过程质量控制的基础是( c)。 A．设置质量控制点 B．进行见证取样送检

C．保证作业活动的效果与质量 D．做好作业技术交底

1．加快的成倍节拍流水施工的特点是(a)。

A．同一施工过程中各施工段的流水节拍相等，不同施工过程的流水节拍为倍数关系

B．同一施工过程中各施工段的流水节拍不尽相等，其值为倍数关系 C．专业工作队数等于施工过程数

D．专业工作队在各施工段之间可能有问歇时间

2．(2008年真题)某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作D的总时差和自由时差(d)。

A．均为2周

B．分别为2周和1周

C．均为3周

D．分别为3周和2周

3．在工程网络计划的工期优化过程中，在缩短工作持续时间对质量和安全影b向不大的情况下，应选择的压缩对象是(a)的关键工作。

A．缩短持续时间所需增加费用最少 B．持续时间最长且有充足备用资源 C．持续时间最长且资源消耗最少 D．资源消耗少从而使直接费用最少

4．在工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第17天，其持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天、第29天和第30天，则工作M的总时差和自由时差(c)。 A．均为6天 B．均为3天

C．分别为6天和3天

D．分别为11天和8天

5．初步设计阶段，监理工程师对设计图纸的审核侧重于(d)。 A．技术方案的比较、分析

B．使用功能及质量要求是否得到满足

C．各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 D．所采用的技术方案是否符合总体方案的要求

1．工程质量问题出现后，为防止其进一步恶化而发生质量事故，一定要注意质量问题的(c )。 A．严重性 B．随机性 C．可变性

D．多发性

2．由于基槽部位的重要，在其开挖验收时均要有(c )的有关人员参加，并请当地或主管质量监督部门参加。

4

A．咨询单位

B．建设单位上级主管部门 C．勘察设计单位 C．分包单位

3．在工程项目设计阶段，监理工程师应对“三废”治理工程设计方案进行审核，审核的内容中包括( a)。 A．设计依据和参数 B．设计标准和要求 C．项目的组成和工艺流程 D．设计规模及建设期限

4．(2008年真题)设计交底是保证工程施工质量的重要环节，设计交底应由(b )主持。 A．监理单位 B．建设单位 C．设计单位

D．施工图审查单位

5．某建设工程，由于工程师对竣工试验的干扰，承包商提出了索赔。就本事件，承包商可以索赔的是(d )。 A．工期+成本 B．成本+利润 C．工期

D．工期+成本+利润

1．监理工程师施工进度控制工作细则中所包括的内容有(c )。 A．明确划分施工段的要求

B．工程进度款支付的时间与方式

C．进度检查的周期与进度报表的格式 D．材料进场的时间与检验方式

2．(2008年真题)某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2天、4天、3天、4天和3天、5天、4天、5天，则流水步距/考试大收集/和流水施工工期分别为(b )。 A．2天和l9天 B．3天和20天 C．4天和20天

D．5天和19天

3．(2009年真题)在工程网络计划中，某项工作的最迟完成时间与最早完成时间的差值为该工作的(b )。 A．自由时差 B．总时差 C．时间间隔 D．时距

4．建设工程组织非节奏流水施工时，其特点之一是(a )。

A．各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间 B．同一施工过程的流水节拍不全相等，从而使专业工作队有时无法连续作业 C．相邻施工过程的流水步距不全相等，从而使专业工作队数大于施工过程数 D．虽然在施工段上没有空闲时间，但有的专业工作队有时无法连续作业

5．在双代号时标网络计划中，当某项工作/考试大收集/有紧后工作时，则该工作箭线上的波形线表示(c )。 A．工作的总时差 B．工作之间的时距 C．工作的自由时差

D．工作间逻辑关系

1．(2008年真题)现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11％，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12％，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其贷款年实际利率

5

为(b )。

A．11.00％ B．11.46％ C．12.00％ D．12.36％

2．施工进度计划应当由(c )审查。 A．项目经理 B．项目法人 C．监理工程师

D．项目总工程师

3．下列关于价值工程的描述，不正确的是(c )。 A．价值工程的性质属于一种“思想方法和管理技术”

B．价值工程的核心内容是对“功能与成本进行系统分析”和“不断创新” C．价值工程的目的旨在提高产品的“功能” D．价值工程通常是在各个领域协作而开展的活动

4．根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)的规定，(d )不包括在分部分项工程量清单中。

A．项目编码 B．项目名称 C．工程数量 D．综合单价

5．国民经济费用中的直接费用是指(b )。

A．由项目产出物直接生成，并在项目范围内计算的经济效益 B．项目使用投入物所形成，并在项目范围内计算的费用 C．项目对国民经济作出的贡献 D．国民经济为项目付出的代价

1.在工程建设的（）阶段，根据建设项目总体需求，形成相关文件，使得工程质量目标和水平具体化。 A.施工 B.设计 C.项目决策 D.可行性研究

2．在工程项目质量控制中，建设监理质量控制的特点是（）控制。 A．内部的、自身的 B.内部的、纵向的 C.外部的、横向的 D.外部的、纵向的

3.监理工程师在进行工程项目质量控制中，应贯彻（）的职业道德规范。 A.科学、公正、守法 B.科学、公正、遵纪 C.科学、客观、公正 D.科学、秉公、守法

6

4.监理工程师对勘察现场作业质量进行控制时，应检查原始记录表格是否经（）签字。 A.有关作业人员 B.现场监理人员 C.项目负责人 D.专业监理工程师

5.在正常使用条件下，建筑工程屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和墙面的防渗漏的最低保修期限为（）。 A.2年 B.4年 C.5年

D.合理使用年限

1.施工承包单位提出的技术修改问题一般由（）组织承包单位和现场设计代表参加，经各方同意后签字并形成纪要，做为工程变更单附件，经总监理工程师批准后实施。 A.监理员

B.专业监理工程师 C.总监理工程师 D.项目技术负责人

2．在材料的质量控制中，对于进口的材料设备应（)。 A．免检 B.少量检验 C.抽检 D.全检

3.承包单位经过整改具备恢复施工条件时，应报送复工申请，经（）现场复查认为符合继续施工的条件，总监理工程师签署复工报审表。 A.监理员

B.专业监理工程师 C.总监理工程师

D.总监理工程师代表

4.对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”，“工程质量评估报告”要由（）共同签署。 A.建设单位、设计单位、施工单位、监理单位 B.总监理工程师、监理单位技术负责人 C.项目经理、总监理工程师

D.建设单位项目负责人、项目经理、总监理工程师

5.平行检验是（）利用一定的检查或检测手段在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 A.总监理工程师 B.监理工程师 C.建设单位代表 D.监理人员

1.单位工程质量验收结论由（b）填写。 A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位

7

D.工程质量监督机构

2．在分项工程质量评定中，(a）是保证工程安全或使用性能的基本要求的项目。 A.保证项目 B.基本项目 C.主要项目

D.允许偏差项目

3.不经竣工验收就交付使用常常是导致工程质量问题的重要原因，这是因（d）而致。 A.违反法规行为 B.使用不当

C.施工与管理不到位 D.违背建设程序

4.施工生产会受到不可避免的偶然性因素的影响，下列属于偶然性因素的是（c）。 A.生产人员由于疏忽未按规程操作

B.使用了与设计要求不同的其它规格的材料 C.因施工机械正常磨损而带来产品质量差异

D.在突然遇到剧烈天气变化的情况下将剩下的工作继续完成而带来的质量差异

5.有权要求事故单位整理编写质量事故处理报告，并审核确认，组织将有关技术资料归档的是（a）。 A.监理工程师

B.原设计单位负责人 C.事故调查组负责人

D.监理单位监理员

6.在质量控制统计方法中，我们通常所说的鱼刺图是指（b）。 A.排列图 B.因果分析图 C.控制图 D.直方图

7．抽样检验中，将不合格产品判为合格而误收时所发生的风险称为（b）。 A．供方风险 B.用户风险 C.产方风险 D.系统风险

8．系统性因素引起的质量变异，一般属于（a）。 A．搞清原因 B.清除隐患 C.界定责任 D.妥善处理

9.建设工程投资中的积极投资部分是指（b）。 A.建筑安装工程费 B.设备工器具购置费 C.工程建设其他费

D.固定资产投资方向调节税

10．某项目建筑安装工程投资为2000万元，基本预备费为60万元，设备购置费为300万元，涨价预备费为20万元，贷款利息为50万元，则上述投资中属于静态投资的为(b）万元。

8

A.2300 B.2360 C.2380 D.2430

1．夜间施工增加费、材料二次搬运费属于（b）的内容。 A．直接工程费 B.措施费 C.现场经费 D.规费

2．工程业主情况、设计单位情况、咨询单位情况也影响着建设工程投资，这说明(c）也是影响建设工程投资的重要因素。

A．工程技术文件 B.要素市场价格信息 C.建设工程环境条件 D.国家的有关规定

3．项目可行性研究的核心内容是（d）。 A．投资估算与资金筹措 B.需求预测和拟建规模 C.建设条件与厂址方案 D.项目经济评价

4.按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2003］206号）的规定，大型机械设备进出场及安拆费列入（c）。 A.施工机械使用费 B.施工机构迁移费 C.措施费 D.间接费

5．建设工程施工图设计阶段的投资控制目标是（a）。 A．设计概算 B.施工图预算

C.建安工程承包合同价 D.投资估算

6.不应归入建安工程人工费的是（d）。 A．生产工人学习、培训期间工资 B.生产工人基本工资 C.生产工人工资性补贴 D.职工养老保险费

7．某新建项目，建设期为2年，估计需向银行贷款2000万元，贷款时间安排为：第一年1000万元，第2年1000万元。年利率为10%，用复利法计算的该项目建设期贷款利息为（c）万元。 A.310 B.300

9

C.205 D.200

8．当财务内部收益率为（a)，则认为项目在财务上可行（为行业基准收益率）。 A.FIRR≥ic B.FIRRC.FIRR>0 D.FIRR<0

9.某企业第1年初向银行借款500万元，年利率为7%，银行规定每季度计息一次。若企业向银行所借本金与利息均在第4年末一次支付，则支付额为（a）万元。 A.659.97 B.659.45 C.655.40 D.535.93

10．工程量清单主要用于编制招标工程的标底价格和供投标人进行投标报价，由（a）提供。 A．招标人 B.国家统一 C.监理机构 D.承包人

1．某监理公司计划第5年末购置一套20万元的检测设备，拟在这5年内每年末等额存入一笔资金到银行作为专用基金，银行存款年利率为10%，按复利计算，则每年等额存入的资金额应不少于（d）万元。 A.2.876 B.2.976 C.3.176 D.3.276

2.下列关于限额设计的表述中正确的是（d）。 A．限额设计以动态投资为控制对象 B.限额设计有利于提高设计方案的先进性 C.限额设计着眼于项目全寿命费用的节约 D.限额设计要求按分解的投资进行专业设计

3．如果由于设计方案发生重大变更，使预算严重突破批准的概算，则（c）。 A．设计变更产生的费用全部由基本预备费解决 B.应在不超过总投资的前提下，严格控制设计变更

C.应重新编制或修改初步文件，另行编制修改初步设计的概算报原审批单位审批 D.应在不超过总投资的前提下，重新编制或修改初步文件 4．下列说法中，符合标底价格编制原则的是（d）。 A．标底价格应由成本、税金组成，不包含利润部分 B.一个工程可根据投标企业的不同编制若干个标底价格 C.标底的计价依据可由编制单位自主选择

D.标底价格作为招标单位的期望计划价，应力求与市场的实际变化相吻合 5．在采用成本加酬金合同价时，为了控制投资，最好采用（d）。 A．成本加固定金额酬金

10

B.成本加固定百分比酬金 C.成本加最低酬金

D.最高限额成本加固定最大酬金

6．某企业第一年年初向银行借款100万元，第一年年末又借款100万元，第三年年初再次借款100万元，年利率均为10%，到第四年年末一次偿清，应付本利和为（b)万元。（按复利计算） A.389.51 B.400.51 C.402.82 D.364．1

7．根据《招标法》和国家计委的有关规定，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目，其重要设备、材料的采购，单项合同估算价在（c）万元人民币以上的，必须进行招标。 A.300 B.1000 C.100 D.50

8．当初步设计有详细设备清单时，可按（c）编制设备安装单位工程概算。 A．概算指标法 B.扩大单价法 C.预算单价法

D.按设备费的百分比法

9.当工程总报价确定后，通过调整工程量清单内某些项目的单价，使其不影响中标，但又能在结算时获得较好的经济效益的投标报价技巧称为（b）。 A.多方案报价法 B.不平衡报价法 C.先亏后盈法 D.内部协调法

10．某土方工程发包方提出的估计工程量为3000立方米，合同中规定土方工程单价为32元／立方米，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调为30元／立方米。结束时实际完成土方工程量为3600立方米，则土方工程款为（a）万元。 A.11.46 B.10.8 C.11.52 D.11.40

1．我国现实行建筑安装工程价款结算相当一部分是按月结算方式。若发包人不按合同约定支付月进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，由（c）承担违约责任。 A．承包人 B.监理工程师 C.发包人 D.分包人

11

2．承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，应由（a）承担。 A．承包人 B.发包人 C.设计单位 D.监理工程师

3．工程项目竣工决算应包括（c）全过程的全部实际支出费用。 A．从开工到竣工 B.从破土动工到竣工 C.从筹建到竣工投产 D.从开工到投产

4.由于特殊恶劣气候，导致承包商工期延长和成本上升，则承包商有权索赔（b）。 A.成本，但不包括工期 B.工期，但不包括成本 C.工期、成本，但不包括利润 D.工期、成本和利润

5．监理工程师控制建设工程进度的组织措施是指（d）。 A．协调合同工期与进度计划之间的关系 B.编制进度控制工作细则 C.及时办理工程进度款支付手续 D.建立工程进度报告制度

1．为了有效地控制建设工程进度，监理工程师要在设计准备阶段（a）。 A．进行环境及施工现场条件的调查和分析 B.编制设计阶段工作计划及详细的出图计划 C.进行工期目标和进度控制的决策工作 D.审查工程项目建设总进度计划并控制其执行

2．监理工程师控制工程建设进度时，采取经济措施的主要目的是为了（d)。 A．保证物资供应 B.确定费用补偿额 C.保证资源均衡使用 D.保证资金供应

3．流水施工的表达方式除网络图外，主要还有横道图和垂直图。这两种图形均可以清楚地表达出该工程（d）。

A．每单位时间完成的工作量 B.计划期间内完成的工作量 C.每个施工过程的工作量 D.各施工过程的时间和空间状况

4.在建设工程进度控制计划体系中，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期的计划是（d）。 A.工程项目进度平衡表 B.单位工程施工进度计划 C.工程项目前期工作计划

12

D.工程项目总进度计划

5．基础工程划分4个施工过程（挖基槽、作垫层、混凝土浇筑、回填土）在5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天，要求混凝土浇筑2天后才能进行回填土，该工程的流水施工工期为（c）天。 A.39 B.29 C.26 D.14

1．网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应等于该工作紧后工作的（a）。 A．最早开始时间与该工作最早完成时间之差 B.最迟开始时间与该工作最早完成时间之差 C.最早开始时间与该工作最迟完成时间之差 D.最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差

2．工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（c）。 A．资源均衡利用条件下的最短工期安排 B.最优工期条件下的资源均衡利用方案 C.工期固定条件下的资源均衡利用方案 D.工程总费用最低时的资源利用方案

3．在网络计划工期优化过程中，当出现两条独立的关键线路时，在考虑对质量、安全影响的基础上，优先选择的压缩对象应是这两条关键线路上（b）的工作组合。 A．资源消耗量之和最小 B.直接费用率之和最小 C.持续时间之和最长

D.间接费用率之和最小

4．在建设工程进度监测过程中，监理工程师要想更准确地确定进度偏差，其中的关键环节是（d）。 A．缩短进度报表的间隔时间 B.缩短现场会议的间隔时间

C.将进度报表与现场会议的内容更加细化 D.对所获得的实际进度数据进行加工处理

5．在工程网络计划的实施过程中，如果需要确定某项工作进度偏差对紧后工作最早开始时间的影响程度，应根据（a）的差值进行确定。

A．自由时差与进度偏差 B.自由时差与总时差

C.总时差与进度偏差 D.时间间隔与进度偏差

6．当通过施工招标选定总承包商后，监理工程师应负责（d）。 A．编制工程项目建设总进度计划 B.编制单位工程施工进度计划

C.编制施工组织设计

D.审核总承包商提交的施工总进度计划

1．在工程网络计划的工期优化过程中，当出现多条关键线路时，必须（a）。 A．将各条关键线路的总持续时间压缩同一数值 B.分别将各条关键线路的总持续时间压缩不同数值 C.压缩其中一条关键线路的总持续时间

D.压缩持续时间最长的关键工作

2．在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为7天和4天，监理工程师检查实际进度时，发现该工

13

作的持续时间延长了5天，说明此时工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟（b）。 A.5天，但不影响总工期 B.1天，但不影响总工期

C.5天，并使总工期延长1天 D.4天，并使总工期延长2天

3．在双代号时标网络计划中，若某工作箭线上没有波形线，则说明该工作（d）。 A．为关键工作 B.自由时差为零

C.总时差等于自由时差

D.自由时差不超过总时差

4.当工程网络计划中某项工作的实际进度偏差影响到总工期而需要通过缩短某些工作的持续时间调整进度计划时，这些工作是指（a）的可被压缩的工作。

A.关键线路和超过计划工期的非关键线路上 B.关键线路上资源消耗量比较少 C.关键线路上持续时间比较长 D.施工工艺及采用技术比较简单

5．在网络计划工期优化过程中，当出现两条独立的关键线路时，应选择的压缩对象分别是这两条关键线路上（d）的工作。

A．持续时间最长 B.资源消耗最少 C.直接费最少 D.直接费用率最小

1．在建设工程进度调整过程中，调整进度计划的先决条件是（b）。 A．确定原合同条件调整的范围 B.确定可调整进度的范围

C.确定原合同价款调整的范围

D.确定承包单位成本的增加额

2.某分项工程实物工程量为1500平方米，该分项工程人工产量定额为5平方米／工日，计划每天安排2班，每班10人完成该分项工程，则其持续时间为（a）天。 A.15 B.30

C.60 D.75

3．在工程网络计划的执行过程中，如果需要确定某项工作进度偏差影响总工期的时间，应根据（c）的差值进行确定。 A．自由时差与进度偏差

B.自由时差与总时差 C.总时差与进度偏差 D.时间间隔与进度偏差

4.某工作是由三个性质相同的分项工程合并而成的。各分项工程的工程量和时间定额分别是：Q1=2300m3，Q2=3400m3，Q3=2700m3；H1=0.15工日／m3，H2=0.20工日／m3，H3=0.40工日／m3.则该工作的综合时间定额是（c）工日／m3。 A.0.35 B.0.33 C.0.25

D.0.21

5．在工程施工进度计划的实施过程中，为了加快施工进度，可以采取的组织措施是（d）。 A．改进施工工艺和施工技术 B.采用更先进的施工机械

14

C.对所采取的技术措施给予经济补偿 D.增加劳动力和施工机械的数量

1.工程建设的不同阶段，对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，下列说法中正确的有(ABE)。 A.工程竣工验收应考核项目质量是否达到要求

B.工程施工直接关系到工程的安全可靠，使用功能的保证 C.工程施工是决定工程质量的关键环节

D.工程设计阶段应确定质量目标和水平

E.工程竣工验收应考核项目质量是否符合决策阶段确定的质量目标和水平

2.为了有效地进行质量管理和质量控制，企业应建立质量体系，质量体系中通常包括(BCD）等部分。 A.质量策划 B.组织结构 C.程序

D.过程的资源 E.质量改进

3.勘察阶段监理工程师对勘察现场作业的质量控制，应重点检查的内容包括（BCE）。

A.勘察工作方案执行的情况 B.现场作业人员的情况

C.原始资料取得的方法、手段 D.项目技术管理制度是否健全

E.所使用的仪器设备的情况

4.不属于建设工程质量监督机构的主要任务有(DE)。 A.检查工程参与各方的质量责任制落实情况 B.监督工程质量验收

C.按规定收取工程质量监督费 D.对隐蔽工程进行隐蔽前验收 E.落实质量管理体系

5.施工图设计阶段的监理工作是（ABCD）。

A.督促并控制设计单位按照委托设计合同约定的日期，保质、保量、准时交付施工图及概（预）算文件 B.审核设计单位交付的施工图及概（预）算文件，并提出评审验收报告 C.根据有关法规的规定，对报送施工图进行审查 D.编写工作总结报告，整理归档监理资料

E.为设计单位提供技术咨询和服务

1.工程施工质量验收是工程建设质量控制的一个重要环节，它包括工程施工质量的（DE）方面。 A.合同验收 B.施工资料验收 C.自验

D.中间验收

E.竣工验收

2.影响工程项目质量的环境因素包括（ACE）。

A.工程技术环境 B.社区环境 C.管理环境 D.经营环境

E.劳动环境

3.对施工现场不同的原材料、半成品、工序、过程或工程产品的质量检验可以划分为不同的检验程度。下列检验对象中可予以免检的是(.ADE)。

A.有足够证据证明有质量保证的一般材料

15

B.破坏性试验项目，质量保证资料齐全时 C.耐久性试验项目，质量保证资料齐全时

D.质量长期稳定且质量保证资料齐全的材料

E.只有通过对施工过程的严格监控而很难再对内在质量做出检验的产品

4.涉及安全和使用功能的地基基础、主体结构、有关安全及重要使用功能的安装分部工程，除具备验收的基本条件外，还应进行有关（.AB）。 A.见证取样送样试验 B.抽样检测

C.观感质量验收

D.检验批质量记录资料检验 E.分项工程验收

5.质量问题处理完毕，监理工程师写出的质量问题处理报告应报(CE)存档。 A.建设行政主管部门 B.工程质量监督机构 C.建设单位 D.设计单位 E.监理单位

1.工程质量事故处理依据应包括（ABDE ）。

A.质量事故的实况资料 B.有关的合同文件

C.建设单位和监理单位的意见 D.相关的建设法规 E.相关的设计文件

2．对设备检查验收的要求主要为(.BCD )。

A．是否符合生产工艺的要求 B.预埋件数量和位置的正确性

C.基础断面尺寸，位置、标高、平整度是否符合要求 D.混凝土质量是否达到设计要求 E.基础的稳定性

3.工程质量数据的抽样检验的优点包括（.ABCD ）。

A.具有充分的代表性 B.准确性高

C.可用于破坏性检验 D.较经济 E.数据可靠

4.GB/T19000－2000族核心标准的组成有(BCDE )。 A.质量标准 B.要求

C.基础和术语

D.业绩改进指南

E.质量和环境审核指南

5.认证机构对获准认证的供方质量管理体系实施监督管理的工作包括(ABCE )。

A.认证注销、暂停

16

B.认证有效期的延长 C.供方通报、监督检查 D.认证有效期的缩短 E.认证撤销

1.建设单位管理费包括（ACDE）。 A.工程招标费

B.建设单位采购及保管材料费 C.合同契约公证费 D.工程质量监督检测费 E.竣工验收费

2.下列费用不属于建设项目静态投资的是（.BCE）。 A．勘察设计费 B.建设期贷款利息 C.新开征税费 D.建设单位管理费 E.汇率变动部分

3．建安工程直接工程费中的人工费主要包括（ACD）。 A．生产工人的基本工资

B.管理人员的基本工资

C.生产人员的工资性补贴 D.生产人员的劳动保护费

E.生产人员的养老保险费

4．国民经济评价与财务评价在（.BDE）方面存在差异。 A．评价目的 B.费用和效益的划分 C.计算期 D.采用的价格 E.评价角度

5.建设工程措施项目清单的通用项目包括（.ADE）。 A.临时设施

B.施工机械修理 C.工地材料保管

D.已完工程及设备保护 E.施工排水、降水

建设工程合同管理

1、FIDIC施工合同条件规定，用从（ d ）之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。 A、开工日起至颁发接收证书

B、开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工 C、颁发接收证书日起至颁发履约证书

D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

2、FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，业主对分包合同的管理主要表现为（ b ）。

A、对分包商发布指令

B、对分包工程的批准 C、向分包商支付工程款

D、审查分包商的资质

3、建设监理招标的最大特点是（c ）。

17

A、非常注重监理单位的报价 B、邀请投标人较多

C、很注重监理单位能力的选择 D、很注重监理单位的资金状况

4、下列财产中，（ a ）可作为抵押物进行抵押。 A、抵押人所有的房屋

B、抵押人有权使用的集体土地所有权 C、依法被查封的财产 D、抵押人所有的支票

5、合同法律关系客体包括（abc ）。 A、物 B、行为 C、智力成果 D、权利 E、义务

6、无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向（ d ）撤销。

A、建设行政主管部门 B、质量监督机构 C、监理单位 D、仲裁委员会

7、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（ d ）。 A、节省招标费用

B、招标时间短

C、减小合同履行过程中承包不违约的风险 D、竞争激烈

8、应以（ b ）为最优投标书。 A、投标价最低 B、评审标价最低 C、评审标价最高 D、评标得分最低

9、投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是（ d）。 A、市场行为 B、企业行为

C、正当竞争行为

D、不正当竞争行为

10、施工合同约定，风力超过8级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风，按照安全施工管理规定的要求，停工 5天，为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风，此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于（d ）。 A、工程变更索赔 B、工程加速索赔

C、合同被迫终止索赔 D、合同中默示的索赔

1、某招标项目的评标委员会成员为7人，其中招标人以外的相关技术、经济专家为4人，这样（ a ）《招标投标法》对评标委员会组成人员的规定。 A、不符合 B、符合

C、公开招标时符合 D、邀请招标时不符合

18

2、按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，（ d ）。 A、业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约 B、应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任 C、应由承包商和指定分包商共同承担责任 D、应由指定分包商直接对业主承担责任 3、合同成立后，具备生效的条件是（bce ）。 A、当事人是法人

B、意思表示真实

C、当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力 D、合同的标的、数量等内容协商一致 E、不违反法律或者社会公共利益

4、在施工合同中，（ abe ）属于发包人应当完成的工作。 A、使施工现场具备施工条件

B、提供施工场地的工程地质资料 C、提供工程进度计划

D、向工程师提供在施工现场办公的设施 E、开通施工场地与城乡公共道路的通道

5、施工中，承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实施，应由（ c A、发包人办理申报手续，发包人承担有关费用

B、发包人办理申报手续，承包人承担有关费用

C、承包人办理申报手续，承包人承担有关费用 D、承担人办理申报手续，发包人承担有关费用

6、缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是（ c ）。 A、当事人有损失( B、当事人有过错

C、合同尚未成立

D、过错与损失之间的因果关系

7、FIDIC施工合同条件中，业主向承包商提供支付保函（ bd ）。 A、是在通用条件的条款中明确规定的 B、取决于业主主动选用

C、取决于承包商的要求

D、取决于融资机构的强制性规定 E、是在专用条件的条款中明确规定的 8、仲裁应当（ b ）进行。 A、不开庭

B、开庭但不公开

C、公开开庭

D、书面审理，当事人不出庭

9、公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（ abe ）。 A、工程概况

B、项目资金来源 C、投标须知 D、评标方法 E、招标范围

10、勘察合同履行过程中，勘察承包人应当做到（ ac ）。

A、勘察成果质量符合规范及合同的约定 B、提出勘察技术要求

C、勘察进度符合合同的规定

D、勘察中的漏项及时予以勘察，但由此多支出的费用由发包人承担

。 19

） E、自行解决勘察现场的土地使用和通道

1、FIDIC施工合同条件中的担保期限是到（ b ）截止。 A、承包商圆满完成施工义务 B、承包商圆满完成施工和保修义务 C、工程师分发接收证书

D、承包商收到最后一笔尾款

2、发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应做的工作包括（ bd ）。 A、向承包人发出必须提前竣工的指令 B、与承包人协商并签订提前竣工协议 C、负责修改施工进度计划 D、为承包人提供赶工的便利条件

E、减少对工程质量的检测试验项目

3、施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（b ）的保修期限应为5年。 A、地基基础工程 B、层面防水工程

C、设备安装工程 D、排水管道工程

4、A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后，法定代表人易人。由于经营方针改变，B公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于（ a ）。 A、继续有效

B、因A公司已不存在而无效

C、合同需经过B公司法定代表人补充签字后才有效

D、需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效

5、合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用(d ）确定。 A、补充协议

B、合同有关条款 C、交易习惯

D、在不动产所在地履行

6、下列财产中，（ a ）可作为抵押物进行抵押。 A、抵押人所有的房屋

B、抵押人有权使用的集体土地所有权 C、依法被查封的财产 D、抵押人所有的支票

7、监理合同示范文本规定，因（ c ），属于监理服务的额外工作。 A、承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间 B、委托人要求增加的监理工作范围

C、委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作 D、承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容

8、下列各项中，（ c ）不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。 A、建设用地征用完毕，施工图纸完成

B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划 C、招标文件已经编制好

D、建设资金、建材、设备来源已经落实 9、为了保证工程质量，《建设工程施工合同》规定（ b ）的最低质量保修期限为5年。

A、地基基础工程 B、防水工程 C、给水管道工程 D、设备安装工程

20

10、合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照（ab cd ）确定的价格履行。 A、协议补充

B、按照有关合同条款确定 C、按照交易习惯确定

D、按照订立合同时履行地的市场价格履行 E、按照订立合同时订立地的市场价格履行

1、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按（b ）执行。 A、原价格

B、新价格

C、原价和新价的平均价格 D、当地市场价格

2、FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为“基准日”。从此日期起至（ d ）止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。 A、开标日

B、工程师发布开工令日

C、工程师颁发工程接收证书日 D、工程师颁发履约证书日

3、必须依法公开招标的项目是（ abc ）。 A、全部使用国有资金投资

B、国有资金投资占控股 C、国有资金投资占主导地位

D、总投资在3000万元人民币以上项目 E、涉及国家安全的工程

4、质量保修书的主要内容包括（ abcd ）。 A、质量保修期 B、保修费用 C、质量保修责任 D、质量保修标准

E、工程质量保修范围和内容

5、施工合同文本规定，施工中涉及的、应由发包人承担的费用有（ abd ）。 A、承包人实施爆破作业时的安全保护措施费 B、发包人要求使用特殊工艺的申报费用 C、承包人提出使用特殊工艺的申报费用 D、施工中发现文物的保护费用

E、承包人的安全措施不力造成事故所发生的费用 6、建设单位在（ d ）合同中承担了项目的全部风险。 A、单价

B、总价可调 C、总价不可调

D、成本加酬金合同

7、委托人应为驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其服务内容包括（ ace）。 A、人员服务 B、资金服务 C、信息服务

D、管理服务 E、物质服务

8、工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由（ a ）承担。 A、发包人

21

B、承包人 C、双方共同

D、合同约定的责任者

9、FIDIC施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承包的原因发生工程延误，在后续支付时，（ c ）。 A、调价方法继续有效 B、调价方法无效

C、按对业主有利的原则执行 D、应酌情扣减违约金

10、设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限（c ）天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 A、7 B、14 C、15 D、30

1、施工合同示范文本规定，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有（ abde ）。 A、支付违约金 B、赔偿损失 C、顺延工期 D、继续履行 E、采取补救措施

2、建设工程勘察合同法律关系的客体是指（ c）。 A、物

B、智力成果 C、行为 D、财

3、承包商提出施工索赔时，应提供的依据包括（ acde ）。 A、所引用的合同条款内容 B、政府公告资料

C、施工进度计划

D、事件发生的现场同期纪录资料

E、承包商受到损害的照片

4、指定分包商的特点主要表现为（ acd）。 A、业主选择实施该部分工程的施工单位 B、指定分包商与业主签订合同

C、承包商负责指定分包商施工的协调管理 D、指定分包商的工程款从暂定金额内支付 E、指定分包商的违约行为视为承包商违约 5、设计合同中，发包人的责任包括（ e ）等。 A、对设计依据资料的正确性负责

B、保证设计质量

C、提出技术设计方案

D、解决施工中出现的设计问题 E、提供必要的现场工作条件

6、设计人完成了规定设计任务的25％时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为（ c ）。 A、设计人没收发包人支付的定金

B、设计人没收定金，发包人再支付合同价25％的设计费

22

C、发包人应支付合同价50％的设计费

D、设计人没收定金，发包人再支付合同价50％的设计费

7、施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有（ bcde ）。 A、办理施工所需的证件

B、提供和维修非夜间施工使用的照明设备 C、按规定办理施工噪声有关手续 D、负责已完成工程的成品保护

E、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定

8、混凝土工程施工中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后未通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检验，结果表明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用影响应按（ b ）处理。 A、费用和工期损失均给予补偿 B、费用和工期损失均不给予补偿 C、给予费用补偿但不顺延合同工期 D、顺延合同工期但不给予费用补偿

9、委托工程测量、水文和地质勘察任务的合同，按照《建设工程勘察合同》范本要求的主要内容应包括（ abcd ）方面的条款。

A、合同生效的条件 B、勘察成果的提交 C、勘察费用的支付

D、发包人应提供的资料

E、提供履约担保

10、甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有（ bde ）。

A、合同主体不变，仍为甲乙公司 B、转让必须征得乙公司同意

C、丙公司只能对甲公司行使抗辩权

D、甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任

E、丙公司应承担与主债务有关的从债务

1、双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取（d ）的措施。 A、将财产返还给对方 B、赔偿损失 C、继续履行 D、追缴财产

2、对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ d ）。 A、人民法院的判决 B、仲裁机构的裁决

C、经过公证的还款协议 D、经过鉴证的还款协议

3、邀请招标与公开招标比较，具有（ bcde ）等优点。 A、竞争更激烈

B、不需设置资格预审程序 C、节省招标费用 D、节省招标时间

E、减少承包方违约的风险

4、因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（d ）。 A、按合同约定违约金要求对方赔偿

B、按实际损失加上违约金要求对方赔偿

C、在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金

23

D、请求法院增加超过违约金部分损失

5、因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理单位赔偿费的原则是（ce ）。 A、按工程实际受到的损害计算

B、按委托人认为所受到的损害计算了 C、按实际损害计算一定比例的赔偿金

D、监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额

E、监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额

6、某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当（ d ）。 A、与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人 B、改为直接发包

C、用原招标文件重新招标 D、修改招标文件后重新招标

7、发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应（ b ）。 A、支付由此增加的追加合同价款并顺延工期

B、只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款 C、只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期

D、支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期

8、合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了合同履行的（ b ）原则。 A、诚实信用 B、全面履行 C、法定履行

D、约定履行

9、关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是（ b）。

A、工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验应视为工程师在场情况下进行的验收

B、工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验 C、无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验 D、重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失

10、在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（ c ）。 A、视为撤回仲裁申请 B、视为无仲裁协议 C、缺席裁决

D、移交人民法院判决

1、建设工程设计合同履行时，（ c ）是承包人的义务。 A、提供有关设备的技术资料

B、向有关部门办理各设计阶段设计文件的审批工作 C、修改预算

D、确定设计深度和范围

2、依照施工合同示范文本通用条款的规定，（ ace）属于发包人应当完成的工作。

A、办理施工许可证 B、提供工程进度计划 C、确定坐标控制点

D、做好施工现场地下管线的保护工作

E、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

3、建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以（a ）。 A、参加开标会 B、作为评标委员

24

C、决定中标人 D、参加定标投票

4、在材料采购合同中，由供货运的货物，运输过程中发生的问题由（ b ）负责。 A、供货方 B、运输部门

C、采购方

D、供货方和运输部门共同 5、法人的变更是指（ b ）。 A、法人法定存在期限届满 B、法人企业改变经营方式 C、法人企业转让企业 D、企业法人资格被撤销

6、政府行政主管部门对招标投标的管理包括（ bde ）等工作。 A、批准招标 B、查处假招标行为 C、指定招标代理机构

D、核查招标文件并备案

E、追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任

7、在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（ c ）。 A、视为撤回仲裁申请

B、视为无仲裁协议 C、缺席裁决

D、移交人民法院判决

8、承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商（ c ）。 A、必须接受裁决委员会的决定 B、可以将争议提交业主做决定 C、可以提交仲裁机构做决定 D、可以再次提交工程师做决定

9、依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，（ d ）。

A、债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任

B、债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

C、保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

D、保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

10、施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前（ a）天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。 A、7 B、14 C、28 D、30

1、因承包人的原因不能按期开工的，（ b）推迟开工日期。 A、承包人应以书面形式通知工程师 B、应当经过工程师批准

C、承包人与发包人协商

D、应当经过建设行政主管部门批准

2、监理工程师对设备采购合同的管理主要包括（ad ）。 A、对合同及时编号，统一管理

25

B、签发到货质量证明 C、分析合同的执行情况

D、监督合同的履行

E、按合同约定的价格和结算条款办理结算 3、非职务技术成果是指（ c）。

A、工作人员在离开原法人单位1年内承担原单位科研所获得的成果 B、在职人员在单位之外从事单位科研课题获得的成果 C、在职人员未利用单位条件自行研究的成果 D、在职人员在完成岗位工作中取得的成果 4、无效建设工程合同的确认权归（ bc ）。 A、建设行政主管部门 B、人民法院

C、仲裁机构

D、工商行政管理部门 E、监理单位

5、业主对分包合同的管理主要表现在（c ）。 A、对施工现场的协调管理 B、对分包工程的支付管理 C、对分包工程的批准

D、行使对分包商的自主选择权

6、甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有（ bde A、合同主体不变，仍为甲乙公司

B、转让必须征得乙公司同意

C、丙公司只能对甲公司行使抗辩权

D、甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任

E、丙公司应承担与主债务有关的从债务

7、政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括（ abde ）等方面。 A、检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目 B、对招标有关文件的核查备案 C、投标人履行合同的能力评定 D、评标委员会成员资格认定 E、查处招投标活动的违法行为

8、在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师（ b ）。

A、有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任 B、有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任 C、无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任 D、无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任 9、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（a ）。 A、是否进行资格预审 B、是否组织现场考察

C、是否解答投标单位的质疑 D、是否公开开标 10、材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（ d A、提取全部材料，按实际交付数量付款

B、按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款

C、拒绝提前提货，拒付货款

D、提取全部材料，按订购数量付款

1、工程建设施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括（ ace ）。

。 。 26

）） A、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地 B、提供和维护非夜间施工使用的照明

C、开通施工场地与城乡公共道路的通道

D、保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定 E、确定水准点与坐标控制点并进行现场交验

2、某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应（ d）。 A、将钢材送到施工现场

B、将钢材送到发包人的办公所在地 C、将钢材送到发包人的仓库

D、通知发包人自提

3、下列不能作为保证人的团体是（ d ）。 A、私营公司 B、国有公司 C、法人 D、学校

4、监理合同规定，合同内约定由业主提供的设施改由监理单位自备，则应按（d ）方法计算设施使用补偿费。

A、设施在工程上使用时间占折旧年限的比例×设施原值 B、设施原值×设施在工程上使用时间×设备折旧率 C、设施原值×设施折旧率+管理费

D、设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费

5、合同解除后，如果已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人（ abc ）。 A、可请求恢复原状 B、可请求补救措施 C、有权要求赔偿损失 D、有权提起诉讼

E、无权请求任何要求

6、按照施工合同文本的规定，（ c ）是承包人应当完成的工作。 A、使施工场地具备施工条件

B、提供施工场地的地下管线资料 C、做好施工现场地下管线的保护工作

D、组织设计交底

7、FIDIC施工合同条件中，发生（ b ），业主应对承包商受到的实际损失而且包括利润给予补偿。 A、超音速飞行物产生的压力波

B、业主占用永久工程而造成的损失 C、外国入侵 D、军政政变

8、质量保修书的主要内容包括（ abcd ）。 A、质量保修期 B、保修费用 C、质量保修责任 D、质量保修标准

E、工程质量保修范围和内容

9、工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好（ cde ）。 A、特殊专业工程不允许分包来

B、主体工程的施工任务不允许分包

C、安装工程的施工不允许分包 D、只允许一家分包人进行分包

E、主要工程量必须由承包人完成

10、设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备

27

将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括（ ad ）。 A、发包人与设计人协商并经设计人同意

B、设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同 C、该部分设计成果需经设计人审查批准 D、设计人不对该部分的设计质量承担责任 E、设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

1、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向( a )申请撤销裁决。 A、人民法院

B、政府的建设行政主管部门 C、上级仲裁委员会 D、质量监督机构

2、在安全施工方面，( ae )等应当由发包人承担。 A、安全防护措施费用 B、提出安全防护措施 C、实施安全措施

D、因承包人措施不力造成的事故责任 E、因发包人原因导致的安全事故责任

3、施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用( bcd )。 A、最高报价衡量法 B、标底衡量法 C、复合标底衡量法 D、无标底衡量法 E、成本价衡量法

4、以包工包料方式承包的施工合同，施工企业的项目经理在建筑材料采购合同履行中 有过错而出现违约。该违约责任应当由( b )承担。 A、建设单位 B、施工企业 C、项目经理 D、采购人员

5、审查设计投标人的人员技术力量主要是考察( b )的资质能力。 A、设计单位负责人 B、设计负责人 C、专业设计人员 D、所有设计人员

6、承包人提出费用索赔中的人工费包括( abc )。 A、增加工作内容的人工费 B、停工损失费

C、工作效率降低的损失费 D、闲置人员在停工期间的福利费 E、计日工资

7、工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位

28

的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定( be )。 A、质量合格 B、需重新修复

C、不补偿费用但顺延合同工期 D、顺延合同工期并追加合同价款 E、承包人损失的工期和费用均不予补偿

8、要约相对人对要约主要条款部分同意，部分作变更的答复文件，可视为( c )。 A、承诺 B、部分承诺 C、新要约 D、拒绝

9、工程师在审查承包商的索赔报告中要求顺延的工期时，做法正确的是( abd )。 A、首先要划清施工进度拖延的责任

B、被延误的工作处于施工进度计划关键线路上的应批准顺延工期 C、被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上的不应批准顺延工期 D、工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力

E、工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作，同时要求相应缩短合同工期

10、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是( abce )清偿。 A、接抵押物登记的先后顺序 B、按债权比例 C、按合同生效顺序 D、按债权的价款多和顺序 E、抵押物已登记的先于未登记的

1、设备性能验收过程中，监理工程师应当签发“设备初步验收证书”的情况包括（A B C E ）。 A、一次检验即达到性能保证值指标

B、一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行 C、二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因 D、二次验收不合格，缺陷属于设备制造原因

E、采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验

2、委托人在委托监理合同的实施过程中，承担的义务包括（ A B C ）。 A、在更换委托人常驻工地代表时提前通知监理人 B、在合理时间内就监理人书面提交的要求做出书面决定 C、为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务 D、负责合同的协调管理工作 E、对工程设计变更进行审批

3、委托监理合同中，属于监理人的义务包括（A B D ）。 A、按合同约定派驻人员

B、使用委托人提供的设施完成工作后应归还

C、将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方

29

D、负责工程施工中有关各方的协调管理 E、负责办理施工有关的行政批准手续

4、在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（ d ），然后要求对方赔偿损失。 A、撤销合同，无须通知对方 B、撤销合同，但应当通知对方 C、解除合同，无须通知对方 D、解除合同，但应当通知对方

5、在FIDIC合同条件中，对于分包工程变更管理，下列说法正确的有（ A B D ）。 A、工程师可根据总包合同对分包工程发布变更指令 B、承包商可根据工程进度情况自主发布变更指令

C、对分包商完成的变更工程的估价，应参照总包合同工程量表中相同或类似的费率来核定 D、若变更指令的起因不属于分包商责任，分包商可向承包商索赔

6、当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应在（ b ）履行。 A、支付货币一方所在地 B、接受货币一方所在地 C、货币存放地 D、货币使用地

7、在下列几种情形中，（ d ）合同是可变更的合同。 A、损害公共利益的

B、以合法活动掩盖非法目的的

C、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的

D、以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的

8、在我国现行监理费计算方法中，适用于单工程或临时性工程的方法是（ c ）。 A、按监理工程概预算百分比计收 B、按委托人和监理人商定的方法计收 C、按参与监理工作的年度平均人数计收 D、按监理工程估算价百分比计数

9、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（ cd ）。

A、负责修改施工进度计划

B、向承包人直接发出提前竣工的指令 C、与承包人协商并签订提前竣工协议 D、为承包人提供赶工的便利条件 E、减少对工程质量的检测试验 10、工程建设合同是（ ac ）合同。 A、主合同 B、从合同 C、诺成性合同

30

D、实践性合同 E、无偿合同

1、下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销（ A B C D ）。 A、因重大误解而订立的合同 B、显失公平的合同

C、以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同 D、乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同 E、以合法形式掩盖非法目的的合同

2、考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用（ b ）方式为宜。 A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 D、方案竞赛

3、在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由（ b ）承担。 A、发包人 B、承包人 C、工程师

D、发包人与承包人共同

4、某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同（ b ）。 A、未成立 B、已经成立 C、在公证后成立 D、不具备成立条件

5、建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是（cd j A、提供地下管线资料

B、办理法律、法规规定的批准手续 C、进行图纸会审

D、按规定办理安全生产有关手续 E、协调处理古树名木的保护工作

6、下列可以构成一个有效的承诺是（ b ）。 A、承诺是由非受要约人做出

B、承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效 C、承诺的内容对要约的数量提出适当变更的 D、向不特定的多数人同时做出承诺

7、FIDIC施工合同条件规定，不论是承包商提出的索赔还是业主提出的索赔均应首先（ b ）。 A、协商解决 B、提交给工程师

31

C、提交争端裁决委员会 D、提示仲裁机构

8、供货方比合同约定的交货日期提前1个月将订购的钢材发运到工程所在地的铁路货站，采购方接到提货通知后应（ cd ）。 A、拒绝提货

B、将钢材发运回供货方 C、及时提货

D、通知对方要求其承担提前期间的保管费用 E、不承担提前期间保管不善导致的货物损失

9、承包人在索赔意向通知提交后的（ b ）天内递交正式的索赔报告。 A、14 B、28 C、7 D、56

10、在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由（ b ）承担。 A、发包人 B、承包人 C、工程师

D、发包人与承包人共同

1、以下情况中，（ ab ）属于《合同法》规定的可变更合同范畴，当事人可向法院或仲裁机构请求变更合同的部分条款。 A、因重大误解订立的合同 B、对方在订立合同时有欺诈行为 C、合同的履行损害了社会公共利益 D、合同以合法的形式掩盖非法的目的 E、对方以胁迫手段订立了损害国家利益的合同

2、发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由（ ace ）。 A、承包人负责检查试验 B、发包人负责检查试验 C、费用由发包人负责 D、费用由承包人负责

E、检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购

3、下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有（ cde ）。 A、工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求 B、工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收 C、工程师未能参加验收应视为该部分工程合格

D、发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录 E、由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求

4、业主接受了承包商提出的对原设计的变更建议。实施该部分工程后工程师核定，由于变更使业主节约了工程造价2000

32

万元；工程提前6个月发挥效益，每个月的预计收益为50万元；但运行成本比原设计方案增加了1000万元。依据FIDIC施工合同条件的规定，应给承包商实施此变更（ a ）万元的奖励。 A、650 B、1150 C、2000 D、2300

5、根据《建设工程委托监理合同》的规定（ bce ）是监理人的权利。 A、选择施工总承包人的确认权与否决权 B、工程实际竣工日期的签认权

C、工程上使用的材料和施工质量的检验权 D、设计变更的审批权 E、工程款支付的审核和签认权

6、依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是（ c ）。 A、预付款的金额不少于合同价22％

B、要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函 C、预付款保函金额要大于预付款额

D、自承包商累计获得工程进度款达到合同总价（减去暂列金额）10％的月开始扣回预付款 7、评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论（ c ）。 A、变更投标工期 B、变更投标报价

C、投标书中含有的技术细节 D、中标通知书的主要内容

8、FIDIC施工合同条件规定，包含在合同价格之内的暂定金使用归（ b ）控制。 A、业主 B、工程师 C、承包商

D、工程师和承包商共同

9、设计合同履行过程中，设计人应负责情况包括（ ce ）。 A、收集设计依据文件和现场地质、水文资料 B、施工现场必要的工作和生活条件 C、采用先进的设计方案

D、向设计审批部门完成报批手续

E、审查工程项目外商提供设计部分的设计资料

10、材料采购合同双方当事人对产品的质量检测、试验结果发生争议，应按（ a ）的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。 A、《标准化法》 B、《合同法》 C、《仲裁法》

D、《建设工程质量管理条例》

33

1、在委托监理合同中，监理人享有（ acd）。 A、选择工程总承包人的建议权 B、对工程规模、设计标准等的审批权 C、工程建设有关协作单位的组织协调主持权 D、合同范围内工程款支付的审核和签认权 E、一切工程变更的批准权

2、在施工合同中，项目经理是（ b ）授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。 A、发包人单位法定代表人 B、承包人单位法定代表人 C、总监理工程师 D、发包人代表

3、《建设工程委托监理合同》标准条件规定“委托人”是指（ b ）。 A、监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人 B、承担直接投资责任和委托监理业务的一方及合法继承人 C、进行监理招标的一方 D、监督监理招标的一方

4、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是（ c ）。 A、发件人的主营业地 B、发件人的经常居住地 C、收件人的主营业地 D、收件人的经常居住地

5、工程建设施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括（ ace ）。 A、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地 B、提供和维护非夜间施工使用的照明 C、开通施工场地与城乡公共道路的通道

D、保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定 E、确定水准点与坐标控制点并进行现场交验

6、委托人要授权一位熟悉建设工程情况，能迅速做出决定的常驻代表，负责与监理人联系，更换此人要（ b ）。 A、提前通知承包人 B、提前通知监理人 C、经承包人同意 D、经监理人同意

7、FIDIC施工合同条件中，有关争端裁决委员会的说法中正确的是（ cde ）。 A、合同一方提名的争端裁决委员会成员不需对方同意 B、争端裁决委员会属于强制性法律效力的行为 C、争端裁决委员会不需要常驻工地

D、争端裁决委员会成员的工作酬金由业主和承包商平均负担

E、未经对方同意，任何一方不得就任何事件向争端裁决委员会征求意见

8、在合同中当事人没有约定质量标准的，如果没有国家标准，则依（ c ）执行。 A、地方标准

34

B、部门标准 C、行业标准 D、强制标准

9、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（ b）日。

A、承包人第一次提交竣工验收报告 B、承包人修改后再次提请竣工验收 C、最终验收合格 D、办理竣工验收手续

10、在FIDIC施工合同条件下，工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括的内容是（ acde ）。 A、实施工作说明书

B、变更工作实施的质量标准 C、提出工期顺延要求 D、提出变更费用要求

E、对进度计划作必要修改的建议

1、某一住宅项目的施工承包人，将该项目的铝合金门窗交由专业加工厂加工，该承包人与加工厂之间签订的合同应称为（ d ）。

A、材料采购合同 B、设备采购合同 C、委托合同 D、承揽合同

2、合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是（ bd ）。 A、给付货币的，在给付货币一方所在地履行 B、交付不动产的，在不动产所在地履行 C、交付动产的，在接受动产一方所在地履行 D、履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行 3、有资格代理招标的机构应具备的条件包括（ bcde ）。 A、必须是法人组织

B、不得与行政机关有隶属关系 C、有从事招标代理业务的场所 D、有编制招标文件的能力 E、有自己的评标专家库

4、FIDIC施工合同条件规定，承包商运抵施工现场的自有施工设备，在（ a ）可运出施工现场。 A、经工程师批准后 B、经项目经理批准后 C、任何时候

D、其他施工现场需要时

5、建设工程设计合同履行时，（ c ）是承包人的义务。 A、提供有关设备的技术资料

35

B、向有关部门办理各设计阶段设计文件的审批工作 C、修改预算

D、确定设计深度和范围

6、指定分包商的特点包括（ bce ）。 A、与业主签订合同 B、承包商负责协调管理 C、从暂列金额项内支付

D、指定分包商违约由承包商承担责任

E、工作内容不属于合同约定承包商必须完成的工作范围

7、施工企业的项目经理是施工企业法定代表人的代理人，这种代理是（ a ）代理。 A、委托 B、法定 C、指定 D、再

8、合同公证与签证的相同点不包括（ d ）。 A、都实行自愿申请原则 B、两者的内容与范围相同 C、目的相同 D、适用范围相同

9、依据FIDIC《施工合同条件》，工程师审查承包商的索赔报告时，对因（ c ）提出的索赔，不应计入利润损失补偿。 A、延误移交施工现场 B、设计图错误返工

C、施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作 D、业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失 10、招标代理行为属于（ a ）。 A、委托代理 B、法定代理 C、指定代理 D、复代理

1、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由（ ）的人员组成。 A、仲裁委员会指定 B、政府管理机构指定 C、业主与承包商协商选定 D、行业协会指定

2、FIDIC合同条件规定的“暂定金额”特点之一是（ ）。 A、该笔费用的金额包括在中标的合同价内 B、业主有权根据施工的实际需要控制使用 C、此项费用的支出只能用于中标承包商的施工 D、工程竣工前该笔费用必须全部使用

36

3、技术合同的类型有（ ）等。 A、技术开发合同 B、修理合同 C、技术咨询合同 D、复制合同 E、技

1、在材料采购合同中，交货质量的验收方法有（ A C D ）。 A、经验鉴别法 B、因果分析法 C、物理试验 D、化学试验 E、直方图法

2、下列属于承担缔约过失的情形的情况是（ A B C D ）。 A、假借订立合同，恶意进行磋商 B、故意隐瞒

C、有其他违背诚实信用原则的行为 D、违反缔约中的保密行为 E、损害第三者利益

3、FIDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有（ A B E ）。 A、工程所在国军事政变的损失 B、放射性污染引起的损失 C、施工质量出现问题的损失

D、分包商的雇员因执行合同而引起的行为

E、一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用

4、建设项目投保“建筑工程一切险”，承保的危险范围包括（ B C D ）造成的损失。 A、战争、罢工、核污染 B、雷电、火灾、爆炸 C、地震 D、盗窃 E、错误设计

5、某施工合同工期为300天，合同价为1500万元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为10万元，则工程师应（ c ）。 A、不批准顺延工期 B、应批准顺延工期1天 C、应批准顺延工期2天 D、应批准顺延工期3天

6、招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应（ b ）。 A、发送给提出问题的投标人

37

B、发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称 C、发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源 D、作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容

7、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（ c ）顺序解释。 A、施工合同协议书、工程量清单、中标通知书

B、中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C、合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D、施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书 8、《合同法》规定，属于不得撤销要约的情况有（ acd ）。 A、要约人确定了承诺期限 B、要约已经到达受要约人 C、要约人明示要约不可撤销

D、受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作 E、要约已经发生法律效力

9、按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许（ c ）。 A、投标人更改投标书的内容和报价 B、投标人再增加优惠条件

C、评标委员会对投标书中的错误加以修正 D、招标人更改招标文件中说明的评标、定标办法

10、公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是（ c ）的具体体现。 A、公平 B、诚实信用 C、自愿原则 D、公开

建设工程监理规范

1．《建设工程监理范围和规模标准规定》是根据（ ）制定的。 A．建设工程质量管理条例 B．建筑法

C．建设工程监理规定

2．在《建设工程监理范围和规模标准规定》中规定了国家重点建设工程等（ ）类工程必须实行监理。 A．4 B．5 C．6

3．国家重点建设工程，是指依据《国家重点建设项目管理办法》所确定的对国民经济和社会发展有重大影响的（ ）。 A．骨干项目 B．重点项目 C．大型项目

4.项目总投资额在（ ）万元以上的大中型公用事业工程和基础设施项目必须实行监理。 A．50

38

B．1000 C．3000

5．必须实行监理的大中型公用事业工程中包括：供水、供电、供气、供热等（ ）工程项目； A．基础设施 B．市政 C．公用

6.建筑面积在5万平方米以上的（ ）必须实行监理； A．工业厂房 B．住宅建设工程 C．公用工程

7.为了保证住宅质量，对高层住宅及地基、结构复杂的（ ）应当实行监理。 A．多层住宅 B．住宅小区 C．单体建筑

8.使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织（ ）的项目必须实行监理。 A．贷款资金 B．投资 C．援助资金

9.《建设工程监理范围和规模标准规定》由国务院（ ）负责解释。 A．建设行政主管部门 B．办公厅 C．有关部门

10.实施建设工程监理前，监理单位必须与建设单位签订书面建设工程委托监理合同，合同中应包括监理单位对建设工程（ ）进行全面控制和管理的条款。 A．地基、主体、装修 B．质量、造价、进度 C．设计、施工、保修

11.建设单位与承包单位之间与建设工程合同有关的联系活动应通过（ ）进行。 A．监理单位 B．监理工程师 C．总监理工程师

12.建设工程监理应实行（ ）负责制。 A．技术负责人 B．监理工程师 C．总监理工程师

13.监理单位应公正、（ ）地开展监理工作，维护建设单位和承包单位的合法权益。 A．独立、自主 B．认真、负责 C．公平、独立

14.项目监理机构是监理单位派驻工程项目负责履行（ ）的组织机构。

39

A．监理规划 B．委托监理合同 C．监理大纲

15.总监理工程师是由监理单位（ ）书面授权，全面负责委托监理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师。 A．技术负责人 B．总经理 C．法定代表人

16.监理规划是在总监理工程师的主持下编制、经监理单位技术负责人批准，用来指导项目监理机构（ ）的指导性文件。

A．控制工程质量 B．制定工作计划 C．全面开展监理工作

17.工程变更是在工程项目实施过程中，按照（ ）对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。 A．规范的程序 B．合同约定的程序 C．约定的程序

18.旁站是指在（ ）或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动 A．关键岗位 B．关键部位 C．规定部位

19.监理工程师是指取得国家监理工程师执业资格证书并经（ ）的监理人员。 A．注册 B．登记 C．任命

20.巡视是指监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的（ ）的监督活动。 A．定期 B．不定期 C．定期或不定期

21.设备监造是指监理单位依据委托监理合同和设备订货合同对设备（ ）进行的监督活动。 A．制造过程 B．采购过程 C．安装过程

22. 平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照（ ）独立进行检查或检测的活动。 A．公正原则 B．合同约定 C．一定的比例

23. 费用索赔是指根据（ ）的约定，合同一方因另一方原因造成本方经济损失，通过监理工程师向对方索取费用的活动。

40

A．监理合同 B．监理规划 C．承包合同

24.延期批准是指当发生非承包单位原因造成的持续性影响工期事件，总监理工程师所做出的最终（ ）的批准。 A．延长施工工期 B．延长工期 C．延长合同工期

25.工程计量是根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包单位申报的（ ）的工程量进行的核验。 A．未完成工程 B．已完成工程 C．工程项目

26.项目监理机构的监理人员应（ ）、数量满足工程项目监理工作的需要。 A．具有注册证书 B．专业配套 C．年龄结构合理

27.监理人员应包括总监理工程师、（ ）和（ ），必要时可配备总监理工程师代表。 A．技术负责人 专业监理工程师 B．监理员 技术负责人 C．专业监理工程师 监理员

28.一名总监理工程师只宜担任（ ）委托监理合同的项目总监理工程师工作。当需要同时担任多项委托监理合同的项目总监理工程师工作时，须经建设单位同意，且最多不得超过（ ）。 A．一项 三项 B．一项 二项 C．二项 三项

29.总监理工程师负责审查分包单位的（ ），并提出审查意见；审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划。 A．人数 B．设备 C．资质

30.总监理工程师负责（ ）建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期等。 A．解决 B．调解 C．处理

31.监理单位应于委托监理合同签订后（ ）内将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面通知建设单位。 A．七天 B．十天 C．十五天

32.总监理工程师代表应当按总监理工程师的（ ），行使总监理工程师的部分职责和权力。

41

A．安排 B．命令 C．授权

33.总监理工程师（ ）将签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单的工作委托总监理工程师代表。 A．应该 B．不得 C．可以

34.专业监理工程师负责组织、指导、检查和监督本专业（ ）的工作，当人员需要调整时，向（ ）提出建议。 A．总监理工程师 监理员 B．人员 监理单位 C．监理员 总监理工程师

35.专业监理工程师负责本专业（ ）验收及隐蔽工程验收。 A．单位工程 B．分项工程 C．工程项目

36.总监理工程师主持或参与（ ）的调查。 A．工程质量事故 B．工程索赔 C．工程变更

37.专业监理工程师核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行（ ），合格时予以签认。 A．检查 B．清点 C．平行检验

38．总监理工程师（ ）竣工结算。 A．签发 B．核定 C．审核签发

39.监理员应当在（ ）的指导下开展现场监理工作。 A．总监理工程师 B．专业监理工程师 C．技术负责人

40.监理员检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好（ ）。 A．检查记录 B．验收 C．测量

41．（ ）担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。 A．监理工程师 B．专业人员

42

C．监理员

42.在大中型项目的监理工作中，项目监理机构应实施监理工作的（ ）辅助管理。 A．网络图 B．高科技手段 C．计算机

43.监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的（ ），确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可****作性。 A．工作目标 B．工作内容 C．工作方法

44.监理规划应包括项目监理机构的（ ）、人员配备计划、人员岗位职责。 A．总监理工程师 B．工作制度 C．组织形式

45.监理实施细则应符合（ ）的要求，并应结合工程项目的专业特点，做到详细具体、具有可操作性。 A．监理工作 B．监理规划 C．监理计划

46.监理实施细则应在相应工程施工开始前编制完成，由（ ）编制，并必须经总监理工程师批准。 A．监理员

B．专业监理工程师 C．监理机构

47.监理实施细则应包括（ ）、监理工作的流程、监理工作的控制要点及目标值、监理工作的方法及措施。 A．专业工程的特点 B．工程地点 C．监理手段

48.监理规划应由（ ）主持、（ ）参加编制。 A．技术负责人 专业监理工程师 B．专业监理工程师 监理员 C．总监理工程师 专业监理工程师

49.编制监理规划应依据建设工程的相关法律、法规及（ ）。 A．项目特点 B．设计文件 C．项目审批文件

50.编制监理实施细则的依据：已批准的监理规划、与专业工程相关的标准、设计文件和技术材料、（ ）。 A．施工组织设计 B．施工计划 C．工程特点

51.制定监理工作总程序应根据专业特点，并按（ ）分别制定具体的监理工作程序。 A．工作分工

43

B．工作内容 C．工作计划

52.制定监理工作程序应体现（ ）和主动控制的要求。 A．事前控制 B．过程控制 C．事前检查

53.在设计交底前，总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过（ ）向设计单位提出书面意见和建议。 A．建设单位 B．施工单位 C．监理单位

54.工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和（ ），确能保证工程项目施工质量时予以确认。 A．施工管理体系 B．材料供应体系 C．质量保证体系

55.分包工程（ ），专业监理工程师应审查承包单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。 A．开工前 B．施工中 C．开工后

56.工程项目开工前，监理人员应参加由（ ）主持召开的第一次工地会议。 A．设计单位 B．建设单位 C．承包单位

57.第一次工地会议纪要应由项目（ ）负责起草，并经与会各方代表会签。 A．总监理工程师 B．专业监理工程师 C．监理机构

58.在施工过程中，总监理工程师应定期（ ）工地例会。 A．参加 B．批准召开 C．主持召开

59.总监理工程师或专业监理工程师应（ ）组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。 A．根据需要及时 B．定期 C．分阶段

60.在施工过程中，当承包单位对已批准的（ ）进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审查，并应由总监理工程师签认。 A．投资计划

44

B．施工组织设计 C．设计文件

61.专业监理工程师应要求承包单位报送（ ）、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。 A．重点部位 B．分项工程 C．隐蔽工程

62.当承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师应要求承包单位报送相应的（ ）和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。 A．专业规范 B．施工工艺措施 C．技术措施

63.项目监理机构应对承包单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行（ ）。 A．审核和确定 B．检验和批准 C．复验和确认

64.专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用（ ）或见证取样方式进行抽检。

A．抽样检查 B．平行检验 C．测试

65.未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应（ ），并应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备（ ）。 A．拒绝签认 撤出现场 B．做好记录 进行调换 C．严肃处理 加工后使用

66.总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行（ ）。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，专业监理工程师应安排监理人员（ ）。 A．进行旁站 检查 B．定期检查 巡视 C．巡视和检查 进行旁站

67.对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位严禁进行（ ）的施工。 A．相邻工序 B．下一道工序 C．其它工程

68.监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已造成质量事故时，应通知总监理工程师及时下达（ ）令，要求承包单位停工整改。 A．停工 B．整改令 C．工程暂停

45

69.项目监理机构应依据（ ）有关条款、施工图，对工程项目造价目标进行风险分析，并应制定防范性对策。 A．施工合同 B．投资计划 C．监理大纲

70.项目监理机构应按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行（ ）和工程款支付。 A．实地测量 B．工程计算 C．工程量计量

71.未经监理人员（ ）的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。 A．核算

B．质量验收合格 C．审批

72.当发现实际进度滞后于（ ）时，应签发监理工程师通知单，指令承包单位采取调整措施。 A．设计要求 B．计划进度 C．合同要求

73.总监理工程师应组织专业监理工程师，依据有关法律、法规、（ ）、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。 A．技术规范 B．专业标准

C．工程建设强制性标准

74.项目监理机构在对工程质量进行竣工预验收时，若发现问题，应及时要求承包单位整改，整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单，并应在此基础上提出（ ）。 A．工程质量等级意见 B．工程质量评估报告 C．验收合格意见

75.项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出需整改问题，项目监理机构应要求承包单位进行整改。工程质量符合要求，由（ ）会同参加验收的各方签署竣工验收报告。 A．总监理工程师 B．专业监理工程师 C．技术负责人

76.监理单位应依据委托监理合同约定的工程质量保修期监理工作的时间、（ ）和（ ）开展工作。 A．范围 内容 B．程序 方法 C．内容 工作量

77.承担质量保修期监理工作时，监理单位应安排监理人员对建设单位提出的工程质量缺陷进行检查和（ ），对承包单位进行修复的工程质量进行（ ），合格后予以签认。 A．核实 检查 B．测量 审查 C．记录 验收

46

78.监理人员应对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对非承包单位原因造成的工程质量缺陷，监理人员应该核实修复工程的（ ）和签署（ ）支付证书，并报建设单位。 A．进度 费用 B．费用 工程款 C．工程量 修复工作

79.总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据暂停工程的影响范围和（ ），按照施工合同和委托监理合同的约定签发。 A．规模 B．影响程度 C．影响深度

80.由于建设单位原因，或其他非（ ）原因导致工程暂停时，项目监理机构应如实记录所发生的实际情况。 A．施工人员 B．监理单位 C．承包单位

81.总监理工程师应在施工暂停原因消失、具备复工条件时，及时签署（ ），指令承包单位继续施工。 A．工程复工报审表 B．复工令 C．复工通知

82.总监理工程师在签发工程暂停令到签发工程复工报审表之间的时间内，宜会同有关方面按照施工合同的约定，处理因工程暂停引起的与（ ）、费用等有关的问题。 A．质量 B．工期 C．索赔

83.建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交（ ），由总监理工程师组织专业监理工程师审查。当工程变更涉及安全、环保内容时，应按规定经有关部门（ ）。 A．设计单位 审核 B．监理单位 会签 C．总监理工程师 审定

84.在总监理工程师签发工程变更单之前，（ ）不得实施工程变更。 A．承包单位 B．建设单位 C．监理单位

85.未经（ ）审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。 A．专业监理工程师 B．总监理工程师 C．设计代表

86.当承包单位提出工程延期要求符合（ ）的规定条件时，项目监理机构应予受理。 A．委托监理合同 B．监理规划 C．施工合同文件

47

87.项目监理机构在作出临时工程延期批准或最终的工程延期批准之前，均应与（ ）和承包单位进行协商。 A．设计单位 B．建设单位 C．有关部门

88.施工合同的解除必须符合（ ）程序。 A．法律 B．合同约定 C．规定

89.项目监理机构接到合同争议的调解要求后应进行调解工作。当调解未能达成一致时，总监理工程师应在（ ）规定的期限内，提出处理合同争议的意见。 A．委托监理合同 B．施工合同 C．有关法律

90.当承包单位未能按照施工合同要求的工期竣工交付造成工期延误时，项目监理机构应按施工合同规定从（ ）应得款项中扣除误期损害赔偿费。 A．工程施工 B．工程进度 C．承包单位

91.在合同争议的仲裁或诉讼过程中，项目监理机构接到仲裁机关或法院要求提供有关证据的通知后，应（ ）地向仲裁机关或法院提供与争议有关的证据。 A．及时 B．公正 C．准确

92.由于（ ）或非建设单位、承包单位原因导致施工合同终止时，项目监理机构应按施工合同的规定处理合同解除后的有关事宜。 A．地震 B．自然灾害 C．不可抗力

93.施工阶段监理工作结束时，（ ）应向建设单位提交监理工作总结。 A．总监理工程师 B．项目监理机构 C．监理单位

94.监理资料必须及时整理、（ ）、分类有序。 A．干净整洁 B．真实完整 C．配套齐全

95.监理资料的管理应由（ ）负责，并指定专人具体实施。 A．法定代表人 B．总监理工程师 C．专业监理工程师

48

96.设备采购阶段的监理，由项目监理机构编制（ ），明确设备采购的原则、范围、内容、程序、方式和方法，并报建设单位批准。 A．设备采购大纲 B．设备采购计划 C．设备采购方案

97.设备监造阶段，（ ）应进驻设备制造现场。 A．项目监理机构 B．专业人员 C．监理人员

98.设备监造阶段，总监理工程师应组织专业监理工程师编制设备监造规划，经监理单位技术负责人审核批准后，在设备制造开始前（ ）天内报送建设单位。 A．五 B．十 C．十五

99.设备监造阶段，总监理工程师应审查设备制造单位报送的（ ）和工艺方案，提出审查意见。符合要求后予以批准，并报建设单位。 A．设备生产计划 B．进度、质量计划 C．设备制造生产计划

100.设备采购监理工作结束时，监理单位应向建设单位提交（ ）。 A．设备采购监理工作汇报 B．设备采购监理工作总结 C．设备采购监理专题报告

建设工程安全监理

一、单选题（每小题1分）

1、监理大纲中拟派往项目监理机构人员介绍包括（ C ）：

A、资格注册证； B、总监理工程师情况； C、资格、能力与水平；D、水平、资格以及学历。2、下列建设工程安全监理文件中属于操作性文件的是（C、）。A、安全监理规划； B、监理安全监理大纲； C、安全监理实施细则；D、监理实施细则。⑷2、下列建设工程安全监理文件中属于指导性文件的是（A、）。A、安全监理规划； B、监理安全监理大纲； C、安全监理实施细则； D、监理实施细则。3、设计或施工总分包模式的缺点是（A、）：A、建设周期长；B、质量控制难度大；C、合同数量多，管理困难； D、投资控制难度大。4、项目总承包管理模式的缺点是（E、）：A、建设周期长；B、质量控制难度大；D、投资控制难度大。E、总承包管理单位承担风险较大。5、属于项目总承包管理模式下的监理模式的是（B、）：A、监理单位受建设单位委托对设计单位进行监理；B、监理单位受建设单位委托对项目总承包管理单位进行监理；C、监理单位受建设单位委托对设计分包单位进行监理；D、监理单位受建设单位委托对施工分包单位进行监理；6、属于项目总承包模式下的监理模式的是（B、）：A、监理单位受建设单位委托对设计单位进行监理；B、监理单位受建设单位委托对项目总承包单位进行监理；C、监理单位受建设单位委托对设计分包单位进行监理；D、监理单位受建设单位委托对施工分包单位进行监理；7、项目监理机构中属于决策层的是（C、）：A、监理工程师； B、监理员与检查员； C、总监理工程师及其助手； D、项目经理。8、项目监理机构中属于协调层的是（A、）：A、各专业监理工程师； B、监理员与检查员；C、总监理工程师及其助手； D、项目经理。9、项目监理机构中属于作业层的是（B、）：A、各专业监理工程师； B、监理员与检查员； C、监理工程师 D、项目经理。10、执行层与协调层人员应包括（B、）：A、监理员； B、专业监理工程师； C、工程师代表； D、总

49

监理；11、作业层与操作层人员应包括（A、）：A、监理员； B、专业监理工程师； C、工程师代表； D、总监理；二、判断题：（每小题1分，答正确+1分，答错-1分） 1、在施工中施工单位应对施工现场的自有和分包方从业人员进行安全教育培训。（√）2、“安全第一”是手段和途径，“预防为主”是原则和目标。（×） 3、安全监理规划在编写完成后需进行审核。（√）4、项目总监理工程师代表业主全面负责建设工程的安全监理工作（×）。5、项目总监理工程师根据安全监理大纲与委托监理合同组建项目监理机构（√）。6、直接导致伤亡事故发生的机械、物质和环境的不安全状态是事故的直接原因。（√）7、人的不安全行为是事故的直接原因。（√）8、施工图纸和技术说明在安全事故处理中的作用是通过对照核查施工安全生产是否完全符合设计规定的要求。（√）9、施工图纸和技术说明在安全事故处理中的作用是通过对核查设计中是否存在问题和缺陷，是否为导致安全事故的一个原因。（√）10、建设工程安全事故发生后，监理工程师应签发《工程暂停令》。（√）11、建设工程安全事故发生后，监理工程师应直接迅速按事故类别和等级向相应的政府主管部门上报书面报告。（×） 12、建设工程安全事故发生后，监理工程师应立即组织抢救伤员，排除险情，采取必要措施，防止事故扩大，并做好标识，保护好现场。（×） 13、安全监理规划大纲是开展工程安全监理活动的纲领性文件（×）。14、监理人员根据安全计划与安全监理实施细则对建设工程实施安全监理及开展具体的监理工作（√）。15、工程监理单位应参加施工单位组织的工程竣工验收，并签署工程监理单位意见（×）。16、建设工程安全监理必须由具有相应资质的工程监理单位承担。（√）17、工程监理单位只要受业主的委托就可以承担建设工程安全监理。（×）18、建设工程监理就是建设工程安全监理。（×）19、建设工程安全监理的行为主体是工程监理单位。（√）20、建设工程安全监理需要建设单位的委托和授权。（√）21、工程监理单位在进行建设工程安全监理时具有全面的无限监督管理权。（×）22、由于建设单位在工程建设中是主导地位，故对建设工程安全生产负有重要责任。（√）23、建设单位（出资单位）在工程建设中可以根据自己的需要压缩合同约定的工期。（×） 24、工程监理工程师在进行建设工程安全监理时对建设工程安全生产承担监理责任。（×）25、检测机构对检测合格的施工起重机械应当出具安全合格证明文件，并对检测结果负责。（√）26、《建筑法》是属于行政法规的范畴。（×）27、《安全生产法》是属于行政法规的范畴。（×）28、《建设工程安全生产管理条例》是属于法律范畴。（×）29、任何单位或者个人发现事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。 （√）30、从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。（√）31、建设工程安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。（√）32、建筑工程设计应当符合按照国家规定制定安全规程和技术规范，保证工程的安全性能。（√）33、建设行政主管部门负责建筑安全生产的管理，并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督。（√）34、工程监理单位应当根据建设单位的委托，按建设单位的意见执行监理任务。（×）35、建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立、健全安全生产的责任制度和群防群治制度。（√）36、工程监理单位不按照委托监理合同约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。（√）37、轻伤是指造成职工肢体伤残，或某些器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。（√）38、轻伤事故是指一次事故中只发生轻伤的事故。（√）39、一次死亡1—2人的事故为重大死亡事故。（√）40、一次死亡3人以上（含3人）的事故为特大死亡事故。（√）41、重伤是指造成职工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般能引起人体长期存在功能障碍或劳动能力重大损失的伤害。（√）42、主动控制相对与被动控制的成本小。（×）43、主动控制容易产生工程变更与索赔。（√）44、被动控制是闭环控制。（√）45、闭环控制存在正反馈与负反馈。（√）46、被动控制相对与主动控制的成本低。（√）47、主动控制是在调研、预测的前提下进行的。（√）48、主动控制是前馈控制。（√）49、被动控制是反馈控制。（√）50、被动控制存在正反馈和负反馈控制。（√）51、前馈控制属于开环控制。（√）52、反馈控制属于闭环控制。（√）53、目标规划和计划的动态性、反复性与目标控制的动态性是两回事。（×）54、目标规划和计划与目标控制是一种交替出现的具有新内容的循环关系（√）55、运用技术措施纠偏的关键是能够提出多个不同的技术方案以及对不同的技术方案进行择优选择。（√）56、组织措施是技术、经济以及合同措施的前提和保证。（√）57、合同措施对安全目标控制具有全局性的影响。（√）58、制定安全生产协议、安全生产奖惩制度等与经济挂钩就是安全控制措施。（√）59、当监理工程师发现工程施工安全隐患时首先由总监理工程师签发《工程暂停令》以免发生严重的安全事故。（×）60、当监理工程师发现工程具有严重的施工安全隐患时首先由总监理工程师签发《工程暂停令》以免发生严重的安全事故。（√）61、当监理工程师发现工程

50

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/o5xw.html