建造师选修课继续教育习题及答案6

? 1.工法编写的内容，共有 章。

正确答

案：C

? A.? B.? C.? D.

九 十 十一 十二

? 2.建设行政主管部门应当自收到申请之日起（）日内，对符合条件的申请颁发施工许

可证。

正确答

案：B

? A.? B.? C.? D.

10 15 20 25

? 3.一项成熟的工法，一般应有 个工程实例。

正确答

案：C

? A.? B.? C.? D.

一 二 三 四

? 4.通过了绿色施工示范工程验收的工程，在满足评选条件的基础上 入选鲁班奖。

案：B

正确答

? A.? B.? C.

也不能优先 可以优先 可以直接

? D.不得

? 5.鲁班奖工程要求技术资料内容齐全，真实有效，具有可追溯性，且编目 。

正确答

案：C

? A.? B.? C.? D.

详细 完整 规范 规程

? 6.鲁班奖工程如果采用桩基础，桩身完整性一次检测，I类桩的比例不少于 ，无Ⅲ类

桩。

正确答

案：C

? A.? B.? C.? D.

70% 80% 90% 100%

? 7.鲁班奖工程的质量要求是应达到 水平。

正确答

案：B

? A.? B.? C.? D.

国内先进 国内领先 省内先进 省内领先

? 8.工法按审定权限分为 个等级。

正确答

案：B

? A.二

? B.三 ? C.四 ? D.

五

? 9.工法的科学性包括技术的科学性和 的科学性。

? A.施工 ? B.检验 ? C.管理 ? D.

组织

? 10.建筑施工企业工法更名为工程建设工法是在 。

? A.1984年 ? B.1987年 ? C.1989年 ? D.

2005年

? 1.工法可作为企业施工生产与施工管理的 文件。

? A.技术交底 ? B.质量验收 ? C.规范性 ? D.

质量检查

? 2.绿色施工节地与土地资源保护要求施工现场场内交通道路双车道宽度不大于 M.

正确答案：C

正确答案：D

正确答

案：C

正确答

案：C

? A.? B.? C.? D.

4 5 6 8

? 3.绿色施工要求临时用电设施照明设计满足基本照度的规定，办公、生活和施工现场，

采用节能照明灯具的数量大于 。

正确答

案：B

? A.? B.? C.? D.

70% 80% 90% 100%

? 4.绿色施工中水资源的利用，要求现场办公区、生活区节水器具配置率达到 。

正确答

案：D

? A.? B.? C.? D.

70% 80% 90% 100%

? 5.绿色施工要求建筑垃圾应分类集中堆放，合理利用，利用率应达到 以上。

案：B

正确答

? A.? B.? C.? D.

20% 30% 40% 50%

? 6.绿色施工示范工程项目的评审工作分为阶段。

案：A

正确答

? A.? B.? C.? D.

二 三 四 五

? 7.绿色施工示范工程是指在工程项目 严格进行过程管理，最大限度地节约资源保护环

境和减少污染的工程。

正确答

案：C

? A.? B.? C.? D.

规划阶段 设计阶段 施工周期内 竣工使用阶段

? 8.绿色施工节材措施，是在保证工程 的前提下，制定节材措施。

正确答

案：D

? A.? B.? C.? D.

安全 质量 进度 安全与质量

? 9.绿色施工第一责任人是 。

正确答案：B

? A.? B.

施工员 项目经理

? C.? D.

总工程师 企业法人

? 10.《绿色施工导则》里提出的绿色施工基本要点，是我们开展绿色施工示范工程创建

活动的 。

? A.纲领文件 ? B.技术手册 ? C.工作指南 ? D.

依据

? 1.第六批全国建筑业10项新技术应用规范工程共申报了 项。? A.110 ? B.140 ? C.172 ? D.

234

? 2.第五批全国建筑业10项新技术应用规范工程共申报了 项。? A.110 ? B.140 ? C.172 ? D.

234

? 3.第四批全国建筑业10项新技术应用示范工程共申报了 项。? A.110

正确答案：D

正确答

案：D

正确答

案：C

正确答

案：B

? B.? C.? D.

71 61 49

? 4.建设部第四批确定的全国建筑业新技术应用示范工程共 项。

正确答

案：D

? A.? B.? C.? D.

110 71 61 49

? 5.建设部对第三批确定的全国建筑业新技术应用示范工程进行了验收，共有 项通过验

收。

正确答

案：A

? A.? B.? C.? D.

31 40 61 49

? 6.建设部对首批和第二批确定的全国建筑业新技术应用示范工程进行了验收，两批共

项通过验收。

正确答

案：C

? A.? B.? C.? D.

31 40 61 49

? 7.建设部第二批确定的全国建筑业新技术应用示范工程共 项。

? A.31 ? B.40 ? C.61 ? D.

49

? 8.建设部首批确定的全国建筑业新技术应用示范工程共 项。

? A.31 ? B.40 ? C.61 ? D.

49

? 9.建筑业10项新技术2010与2005版相比较，名称简化的有 项。? A.3 ? B.4 ? C.5 ? D.

6

? 10.建筑业10项新技术2010版于 正式发布实施。

? A.2010年8月18日 ? B.2010年9月18日 ? C.

2010年10月14日

正确答

案：B

正确答

案：A

正确答案：B

正确答案：C

? D.2010年10月24日

? 1.建筑业10项新技术2010版包含10大项 个子项技术。

? A.40 ? B.42 ? C.93 ? D.

108

? 2.建筑业10项新技术2005版包含10大项 个小项。

? A.40 ? B.42 ? C.93 ? D.

108

? 3.建筑业10项新技术2005版包含10大项 个子项。

? A.40 ? B.42 ? C.44 ? D.

93

? 4.建筑业10项新技术1998版包含10大项 小项或分类。

? A.40 ? B.

42

正确答

案：D

正确答

案：C

正确答

案：C

正确答

案：B

? C.? D.

44 93

? 5.建设部于 ( ) 印发了《关于建筑业进一步推广应用10项新技术的通知》。

正确答

案：C

? A.? B.? C.? D.

1994年 1995年 1998年 2005年

? 6.建筑业10项新技术在推广应用的15年间，共完成全国建筑业新技术应用示范工程

( ) 多项。

正确答

案：B

? A.? B.? C.? D.

200 300 400 500

? 7.建筑业10项新技术在推广应用的15年间，共完成了 ( ) 批全国建筑业新技术应用

示范工程。

正确答

案：C

? A.? B.? C.? D.

四 五 六 七

? 8.建设部于 ( ) 发了《关于进一步做好建筑业10项新技术推广应用的通知》。

正确答

案：D

? A.? B.? C.? D.

1994年 1995年 1998年 2005年

? 9.建设部于 ( ) 制定出台了《建设部建筑业新技术应用示范工程管理办法》。

正确答案：D

? A.? B.? C.? D.

1994年 1995年 1998年 2002年

? 10.建设部于 ( ) 提出用新技术示范工程推进10项新技术的要求。

正确答案：B

? A.? B.? C.? D.

1994年6月 1994年8月 1995年6月 1995年8月

正确答

案：B

? 1.建设部于 ( ) 颁发了《关于建筑业1994、1995年和九五期间推广应用10项新技术

的通知》。

? A.? B.? C.? D.

1994年6月 1994年8月 1995年6月 1995年8月

? 2.建筑业10项新技术至目前共经历了 ( ) 次修订。

案：A

正确答

? A.? B.? C.? D.

3次 4次 5次 6次

? 3.竣工结算办理完毕，发包人未在合同约定时间内向承包人支付工程结算余款的，承

包人可以（ ）。

正确答

案：A、C、D、E

? A.? B.? C.

息

催告发包人支付结算价款 自己占用该工程

与发包人达成延期支付协议，发包人应按同期银行同类贷款利率支付拖欠工程款的利

? D.

不与发包人达成延期支付协议，可以与发包人协商将该工程折价，承包人就该工程折

价的价款优先受偿

? E.

不与发包人达成延期支付协议，申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程拍

卖所得价款优先受偿

? 4.下列关于支付工程进度款的说法，正确的有（ ）。

正确答

案：A、C

? A.? B.? C.? D.? E.

按照合同约定计量和支付，支付周期同计量周期 在确认计量结果42天内，发包人应向承包人支付进度款 发包人应扣回的工程预付款，与工程进度款同期结算抵扣

对于实施监理的工程，承包人未同意但监理工程师同意，发包人可以延期支付进度款 延期支付时不需要计算应付款的贷款利息

? 5.下列关于工程预付款的说法，正确的有（ ）。

正确答

案：A、B、C、E

? A.? B.? C.

工程预付款是发包人在正式开工前预先支付给承包人的工程款 发包人给承包人的工程预付款的性质是预支

工程预付款的额度与施工工期、建安工程量、材料储备周期、主要材料费用占建安工

程费的比重等因素有关

? D.? E.

工程预付款的扣回方式是一成不变的，即从起扣点开始在进度款中等额扣回 工程预付款在国内习惯上又称为预付备料款

? 6.下列工程文件中，属于竣工结算依据的有（ ）。

正确答

案：B、C、D、E

? A.? B.? C.? D.? E.

承包人递交的索赔、现场签证事项及价款 双方确认的工程量

双方确认追加（减）的工程价款 投标文件 招标文件

? 7.费用索赔的计算方法包括（ ）。

正确答

案：C、D、E

? A.? B.? C.? D.? E.

比例计算法 网络分析法 实际费用法 总费用法 修正的总费用法

? 8.人工费的索赔范围包括（ ）。

? A.业主增加额外工程所增加的人工费 ? B.承包人责任导致的功效降低而增加的人工费

? C.业主原因导致的工程延误而引起的人员窝工费和工资上涨费 ? D.法定工资上涨

? E.

不可抗力事件引起的人员窝工费

? 9.下列文件资料中，能够作为承包人的有效索赔证据使用的包括（ ）。

? A.分包人就相关事件作出的说明 ? B.合同专用条款的相关约定

? C.与发包人、监理人之间往来文函、答复、备忘 ? D.经各方代表签署确认的会议纪要 ? E.

报纸、网络就工程有关事件的报道

? 10.按照延误事件之间的时间关联性划分，工程延误包括（ ）。

? A.直接延误 ? B.间接延误 ? C.单一延误 ? D.共同延误 ? E.

交叉延误

正确答

案：A、C、D

正确答案：B、C、D、E

正确答案：C、D、E

? 1.根据《示范文本》的规定，工程变更价款的确定原则包括（ ）。

正确答

案：A、C、D

? A.? B.? C.? D.? E.

对于合同中已有适用于变更工程的价格，按已有价格执行 对于合同中已有适用于变更工程的价格，仍需双方协商确定 对于合同中有类似于变更工程的价格，可参照类似价格执行

合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出，经对方确认 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由监理人确定

? 2.按照索赔要求分类，工程索赔可以分为（ ）。

正确答

案：C、D

? A.? B.? C.? D.? E.

合同内索赔 合同外索赔 工期索赔 费用索赔 一揽子索赔

? 3.某土方工程施工拟按赢得值法进行管理。工程于某年1月开工，根据计划2月份完

成土方量4000m3，计划单价80元/m3。时至2月底，实际完成工程量为4500 m3，实际单价为78元/m3，通过赢得值法分析可得到（ ）。

正确答

案：A、C

? A.? B.? C.? D.? E.

进度提前完成40000元工作量 进度延误完成40000元工作量 费用节支9000元 费用超支9000元 费用节支31000元

? 4.关于偏差分析表达方法的下列说法，正确的有（ ）。

正确答

案：A、C

? A.? B.? C.? D.偏差分析常用的方法有横道图法、表格法和曲线法

当信息量较大并需要借助计算机处理时，适宜采用曲线法进行偏差分析 横道图法形象、直观，能够准确表达出费用的绝对偏差

表格法灵活、适用性强，但处理大量数据时需耗费比其他方法更多的人力 ? E.

曲线法只利用已完工作预算费用和已完工作实际费用曲线进行分析

? 5.下列属于施工合同风险的防范手段的是（ ）。

? A.建立企业内部风险评估机制

? B.在合同正式签订前进行严格的审查把关 ? C.转移风险

? D.借资、垫资承接工程

? E.

积极开展工程索赔，完善工程索赔制度

? 6.进行施工成本控制中的人工费控制，主要控制的是（ ）。

? A.用工数量 ? B.用工定额 ? C.用工数量标准 ? D.人工单价 ? E.

人工价格指数

? 7.下列工程中适合采用成本加酬金合同的是（ ）。

正确答

案：A、B、C、E

正确答

案：A、D

正确答

案：B、C

? A.? B.? C.? D.? E.

普通房屋建筑工程

工程技术、结构方案复杂且不能预先确定的超高建筑工程 抢险救灾工程

国际组织资金承建的工程 外国政府资金承建的工程

? 8.成本加酬金合同的形式主要有（ ）。

正确答

案：A、B、D、E

? A.? B.? C.? D.? E.

成本加固定费用合同 成本加固定比例费用合同 最低成本加费用合同 成本加奖金合同 最大成本加费用合同

? 9.下列关于总价合同特点的说法中正确的有（ ）。

正确答案：A、C、D、E

? A.? B.? C.? D.

采用总价合同时，合同双方结算较为简单 采用总价合同时，承包商无索赔机会 采用总价合同有利于业主对投资的控制

固定总价合同中可以约定在发生重大变更、累计变更达到一定幅度或其他特殊条件下

可以对合同价格进行调整

? E.采用总价合同时，遵循总价优先原则

? 10.下列关于单价合同的表述正确的有（ ）。

正确答

案：A、C、E

? A.? B.? C.? D.? E.

同

单价合同分为可调单价合同和固定单价合同

在单价合同条件下，当某分项工程的单价与合价不一致时，由合同双方协商处理 采用单价合同时，由承包商承担价格风险，业主承担工程量变化的风险 采用固定单价合同时，在任何条件下均不能调整单价

根据《建设工程工程量清单计价规范》，采用工程量清单计价模式下建议采用单价合

? 1.下列属于投标人投标报价时常用的投标技巧的有（ ）。

正确答

案：A、B、D、E

? A.? B.? C.? D.? E.

不平衡报价 多方案报价 先赢后亏法 突然袭击法 捆绑法

? 2.下列关于暂定工程量报价的说法中正确的有（ ）。

正确答

案：A、C、E

? A.

业主规定了暂定工程量的分项内容和暂定总价款，并规定了投标单位必须在总报价中

加入这笔固定金额。由于总价不变，投标人可以适当提高暂定项目单价。

? B.

业主列出了暂定工程量的项目和数量，没有限制其总价款，投标人应适当降低报价，

以降低总报价

? C.

即可

招标文件只有暂定工程的一笔固定金额，没有分项名称，投标人只需将其列入总报价

? D.? E.

对暂定工程量的报价，对投标人没有任何意义

对暂定工程量的报价，投标人应根据招标文件中对暂定工程量的不同情况区别对待

? 3.下列关于投标人在应用投标技巧的说法中正确的有（ ）。

正确答

案：B、C、D

? A.

在清单计价模式下，投标人在投标报价时不需要复核清单工程量，仅需要根据清单工

程量结合报价技巧进行报价即可

? B.

素

投标人在投标报价时需要通过实地勘察取得第一手资料，掌握与工程量有关的一切因

? C.

投标人在组价时，对于有关费率的计取应结合施工实际需要、投标单位自身管理水平

及市场各方面因素综合考虑

? D.? E.

投标报价的不同阶段，不能用相同的技巧来解决每个阶段的具体问题 应用任何一种投标技巧均不改变投标总报价

? 4.下列关于不平衡报价的说法中正确的有（ ）。

正确答

案：B、C、E

? A.? B.? C.? D.? E.

不平衡报价适用于单价合同和总价合同

在单价分析表中，可以适当提高人工费和机械使用费，而材料费报得较低 在应用不平衡报价技巧时，对于报价较低的项目，更需要仔细核对其工程量 对暂定项目的报价，通常采用报低价策略

对于可能在实施过程中发生变更而取消的项目，可以采取报低价策略

? 5.下列属于投标人在投标报价时选择报价策略应该考虑的因素的有（ ）。

正确答

案：A、B、C、D

? A.? B.? C.? D.? E.

投标单位的经营状况和经营目标 投标单位自身的优势和劣势 市场竞争的激烈程度 投标项目的整体特点 投标人的资质等级

? 6.下列关于投标报价策略的说法中正确的有（ ）。

正确答

案：A、D、E

? A.? B.? C.? D.

生存型策略通常可以理解为无利润报价策略 竞争型策略通常可以理解为报高价策略

对于施工条件差、施工难度高的项目可以考虑采用竞争型策略

中标后有可能将工程的一部分以更低的价格分包给某些专业分包商时，可以考虑采用

竞争型策略

? E.

争型策略

对于工作比较简单、工程量大、一般承包商都可承担的项目，在投标时可考虑采用竞

? 7.工程保修金必须在支付工程进度款时逐次扣留。（ ）

正确答

案：错误

? ?

正确 错误

? 8.在费用索赔处理中，对于因业主原因导致的窝工损失，通常不能得到相应的管理费

以及利润补偿。（ ）

正确答

案：正确

? ?

正确 错误

? 9.网络分析法是工期索赔计算中常用的一种方法。（ ）

正确答案：正确

? ?

正确 错误

? 10.由不可抗力事件引起的工程延误，通常不能得到工期索赔。（ ）

正确答案：错误

? ?

正确 错误

正确答

案：错误

? 1.工程索赔通常指承包商向业主的索赔，因此索赔一般是单向的。（ ）

? ?

正确 错误

? 2.用价值工程控制工程成本的核心目的是合理处理成本与功能的关系，保证在确保功

能的前提下能降低成本。（ ）

正确答

案：正确

? ?

正确 错误

? 3.施工成本控制的依据包括施工合同、施工成本计划、进度报告和工程变更等。（ ）

正确答

案：正确

? ?

正确 错误

? 4.施工合同文本的范围包括协议书、通用条款、专用条款三部分。（ ）

正确答

案：错误

? ?

正确 错误

? 5.根据《建筑法》、《招标投标法》等相关法律法规规定，分包只能发生一次，不能

进行二次分包，因此专业分包人不能再进行劳务分包。（ ）

正确答

案：错误

? ?

正确 错误

? 6.根据《建设工程工程量清单计价规范》，安全文明施工费、规费和税金均属于非竞

争性费用。（ ）

正确答

案：正确

? ?

正确 错误

? 7.采用不平衡报价技巧时通常不改变投标总报价。（ ）

正确答

案：正确

? ?

正确 错误

? 8.若某承包商想急于打入新地区市场，在选择投标报价策略时可考虑采用竞争型策略。

（ ）

正确答

案：错误

? ?

正确 错误

? 9.某工程施工与2014年12月全部完成，2014年6月签约时的合同价格为1000万元，

该工程固定系数为0.15，各参加调值的品种，除了钢材的价格上涨10%外都未发生变化，钢材占调值部分的60%，则按调值公式法结算的工程款的工程款应为（ ）万元。

正确答

案：B

? A.? B.? C.? D.

1000 1051 1060 1170

? 10.某项工程发包人与承包人签订了工程施工合同，合同约定：工程无预付款；进度款

按月结算；该项工程单价为400元/m2，且从第一个月起，按5%的比例扣留保修金；另际完成并经监理人确认的工程量分别为500m2和700m2，则第2个月实际签发的付款凭证金额应为（ ）万元。

正确答

外约定监理人签发月度付款凭证的最低金额为25万元。现承包商第1个月和第2个月实案：D

? A.? B.

0 26.6

? C.? D.

28 45.6

正确答

案：D

? 1.对于工期较短、造价较低的工程，其工程预付款的扣回（ ）。

? A.? B.? C.? D.

必须在施工过程中以等比率方式陆续扣回 必须在施工过程中以等额扣款方式陆续扣回 可以少扣或不扣 可以不用分期扣还

? 2.某工程合同总额为200万元，工程预付款为24万元，其中主要材料、构件所占比

重为60%，辅助材料所占比重为20%。合同约定，工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，则该工程预付款起扣点为（ ）万元。

正确答

案：B

? A.? B.? C.? D.

150 160 170 180

? 3.实际费用法是计算工程索赔时常用的一种方法。下列关于实际费用法的说法中不正

确的是（ ）。

正确答

案：B

? A.

这种方法的计算原则是以承包商某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求

费用补偿

? B.

用实际费用法计算时，在直接费的基础上，再加上额外应得的间接费和利润，即是承

包商应得的索赔金额

? C.? D.

利用实际费用法计算索赔金额，能较准确计算出承包商的实际损失

利用实际费用法计算索赔费用，对承包商提出了较高要求，在施工过程中，系统而准

确地积累记录资料是非常重要的

? 4.承包人自有的施工机械，计算机械窝工索赔费用时按（ ）计算。

案：A

正确答

? A.? B.? C.? D.

台班折旧费

同类施工机械市场平均租赁费 定额规定的同类机械台班费 施工机械的进出场费

? 5.下列事件不可以获得工期索赔的是（ ）。

案：A

正确答

? A.? B.? C.? D.

施工方案不合理而延误的工期 业主拖延交付现场而延误的工期

基础施工过程中遇到不利地质条件而引起的工期延误 业主不按时组织验收造成下道工序受影响

? 6.根据建设工程施工合同示范文本的约定，发生索赔事件后，承包人应在（ ）内向监

理人发出索赔意向通知。

正确答

案：B

? A.? B.? C.? D.

21天 28天 35天 56天

? 7.某工程实施过程中，发现分部分项工程量清单漏项，而合同对此没有约定，则作为

结算依据的相应综合单价应由（ ）。

正确答

案：D

? A.? B.? C.

承包人提出，建造师确认 建造师提出，发包人确认 发包人提出，建造师确认

? D.承包人提出，发包人确认

? 8.某工程施工过程中，工程师下发指令，要求增加部分附属设施工程。承包人据此可

提出（ ）索赔。

正确答

案：B

? A.? B.? C.? D.

工程延期 工程变更 工程加速 工程终止

? 9.某土方工程，某月开挖土方的计划预算费用为220000元，月底检查时，费用偏差

为22500元，费用绩效指数为1.1，则该工程的进度绩效指数为（ ）。

正确答案：D

? A.? B.? C.? D.

0.89 0.98 1.02 1.125

? 10.在曲线法偏差分析中，已完工作预算费用曲线与已完工作实际费用的竖向距离表示

（ ）。

正确答案：B

? A.? B.? C.? D.

绝对偏差 费用偏差 相对偏差 进度偏差

正确答

? 1.某打桩工程合同约定，某月计划完成工程桩120根，单价为1.2万元/根。至该月底，

经确认的承包商实际完成的工程桩110根；实际单价为1.3万元/根。在该月度内，工程的已完工作预算费用（BCWP）为（ ）万元。

案：A

? A.? B.

132 143

? C.? D.

144 156

? 2.在对施工成本的材料费控制的原则是（ ）。

正确答

案：D

? A.? B.? C.? D.

定量定价 放量定价 定量放价 量价分离

? 3.下列关于目标合同的描述不正确的是（ ）。

案：A

正确答

? A.? B.

目标合同本质上就是成本加酬金合同

采用目标合同计价时，承包商对工程建成后的生产能力、预计工程总成本、工期目标

承担责任

? C.? D.

如果实际成本低于预计成本，则节约部分按约定比例分给承包商作为奖励 目标合同能够最大限度地发挥承包商工程管理的积极性，适用于工程范围没有完全界

定或预测风险较大的情况

? 4.承包商不承担任何价格或工程量变化的风险的合同是（ ）。

正确答

案：D

? A.? B.? C.? D.

可调单价合同 固定总价合同 可调总价合同 成本加酬金合同

? 5.狭义的工程合同通常是指（ ）。

案：B

正确答

? A.? B.? C.? D.

工程设计合同 工程施工合同 工程监理合同

工程设计合同、施工合同、监理合同的统称

? 6.下列不属于固定总价合同的适用范围的是（ ）。

正确答

案：C

? A.? B.? C.? D.

工程量小、工期短、工程条件比较稳定 工程结构和技术简单、风险小 工程比较紧急，要求尽快开工

工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确

? 7.在竞争对手众多的情况下，由几家实力雄厚的承包商联合起来控制报价的方法称为

（ ）。

正确答

案：B

? A.? B.? C.? D.

捆绑法 联保法 开口升级报价法 突然袭击法

? 8.某投标人在研究某投标项目的施工图及招标文件过程中，认为原设计的剪力墙结构

过于保守，建议将结构设计方案修改为框架结构，并分别按框架结构和剪力墙结构进行报价。该投标人在投标过程中采用了（ ）。

正确答

案：C

? A.? B.? C.

不平衡报价技巧 多方案报价技巧 增加建议方案技巧

? D.突然袭击法

? 9.某项目招标文件规定，工程预付款为合同价的10%，进度款按季度结算支付。投标

人认为，该工程虽然有进度款，但是进度款按季度结算支付不利于资金周转。因此在投标款按月度结算支付，其余条款不变。下列关于该投标人投标报价的说法正确的是（ ）。

正确答

报价时先按原合同条款报价，另外建议将付款条件修改为：预付款为合同价的5%，进度案：B

? A.该投标人应用了不平衡报价技巧 ? B.该投标人应用了多方案报价技巧 ? C.该投标人应用了增加建议方案技巧 ? D.

该投标人违背招标文件要求，属于废标

? 10.下列采用不平衡报价法不正确的做法是（ ）。

? A.设计图纸不明确，估计修改后工程量要增加的，可以提高单价 ? B.能够早日结账收款的项目可适当提高单价 ? C.预计今后工程量会增加的项目单价适当提高 ? D.

施工条件好、工作简单、工作量大的工程报价可高一些

? 1.承包商在投标报价时，下列可考虑采用赢利型策略的是（ ）。

? A.对项目本身前景看好，可为本单位创建业绩 ? B.某些分期建设工程的第一期工程 ? C.业主要求很多且工期要求紧急的工程 ? D.

竞争对手多的项目

正确答案：D

正确答案：C

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/cfvo.html